首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某机场建设项目指挥部,通过招投标程序与某施工单位(总承包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价合同一次性包死,合同工期400d。 施工中发生了以下事件: 事件一:发包方
背景 某机场建设项目指挥部,通过招投标程序与某施工单位(总承包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价合同一次性包死,合同工期400d。 施工中发生了以下事件: 事件一:发包方
admin
2018-04-10
22
问题
背景
某机场建设项目指挥部,通过招投标程序与某施工单位(总承包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价合同一次性包死,合同工期400d。
施工中发生了以下事件:
事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。
事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费,但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致工程全面停工2d。
事件三:发包方指令某部分工程进行变更,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程部分遭到破坏,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合理?说明理由。
选项
答案
事件二不合理。 理由:作业班组属劳务方,它与总包方没有直接的合同关系。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/o2aw777K
本试题收录于:
民航工程管理与实务题库一级建造师分类
0
民航工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
世界气象组织规定,中心最大风力为()级的风暴称为热带风暴。
施工船舶在未来48h以内,遭遇风力可能达到()以上,则称船舶“在台风威胁中”。
水运工程开工后,交通主管部门或其委托的质监机构应按《水运工程质量监督通知书》监督()。
港航工程施工由承包商提供的担保主要类型有()。
业主与监理单位之间的关系应为委托与被委托的合同关系,双方应严格履行合同条款,监理单位代表业主对工程项目进行()。
高桩码头工程施工组织设计编制中,“技术经济条件”包括:预制构件加工、机械设备租赁、劳动力市场情况等建设项目地区的施工能力;钢材、木材、水泥、黄沙和石子等大宗建筑材料供应情况;交通条件和()。
我国北方受冻地区海港工程钢筋混凝土及预应力混凝土水位变动区的水灰比最大允许值为()。
重力式码头的倒滤层完成后,应及时回填,墙后采用吹填时,吹填过程中,应对码头的()进行观测。如码头发生较大变形等危险迹象,应立即停止吹填,并采取有效措施。
采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是()。
水运工程施工监理是指监理单位根据监理合同的要求,对水运工程建设的()进行控制,对合同和信息进行管理并协调有关参建各方关系。
随机试题
Wewalkedinsoquietlythatthenurseatthedeskdidn’tevenlifthereyesfromthebook.Mumpointedatabigchairbythedo
A.alotofmoneyB.expresspublicfeelingonlocalissuesC.morningD.localpeopleE.nationalissuesF.localissuesLocal
急性淋巴细胞白血病在各种细胞化学染色中,正确的是
可待囚主要用于:
犬,6岁,3日前车祸,现意识清醒,双后肢不能站立,摇曳前行;针刺后肢不敏感;X线检查第4、5腰椎错位;B超检查膀胱充盈。该病的原发病因为
35kV系统中向交流操作的保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器其二次侧的中性点应()。
项目可行性研究是在()之后所做的进一步的调查和研究。
土压式盾构排土量控制方法分为重量控制与容积控制两种。以下关于排土量控制说法错误的是()。
委托开发完成的发明创造,研究开发人转让:专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利。()
Iprefer(live)______inthecountryratherthaninabigcity.
最新回复
(
0
)