首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)签订了施工总承包合同
背景资料: 某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)签订了施工总承包合同
admin
2023-01-10
51
问题
背景资料:
某建设单位投资兴建一大型商场,地下2层,地上9层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m
2
。经过公开招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2:8灰土提前2d搅拌好备用。
事件二:中标造价费用组成:人工费为3000万元,材料费为17505,机械费为995万元,管理费为450万元,利润为940万元,规费为525万元,税率为13%。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。
事件三:在基坑施工过程中,发现古化石,造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告,索赔工期为2个月,索赔费用为34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实,人工窝工费为18万元,机械租赁费用为3万元,管理费为2万元,保函手续费为0.1万元,资金利息为0.3万元,利润为0.69万元,专业分包停工损失费为9万元,规费为0.47万元,税金为0.99万元。经审查,建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费外,不同意支付其他索赔费用。
问题:
事件二中,除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外,成本管理任务还包括哪些工作?中标价是多少万元?(结果保留两位小数)
选项
答案
(1)成本管理任务还包括:成本计划、成本控制、成本分析和成本考核。 (2)中标价=(3000+17505+995+450+940+525)×(1+13%)=26458.95(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/o7JD777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
甲公司是乙公司的股东,根据公司章程,乙公司应每月向股东按时报告销售分析、人事支出等财务资料,但乙公司没有按章程报告。甲公司向法院起诉要求乙公司履行义务,乙公司主张这是财务账簿数据,根据公司章程规定,需要总经理审批才能向甲公司报告,但因为甲公司的阻挠,乙公司
2011年9月1日,某法院受理了湘江服装公司的破产申请并指定了管理人,管理人开始受理债权申报。下列哪些请求权属于可以申报的债权?
申请不动产登记时,下列哪一情形应由当事人双方共同申请?
潘某购买了岳某持有的甲公司股权,签订了股权转让协议,当天支付给岳某部分股权转让款,剩余的部分分期支付。甲公司随后将潘某写入了股东名册,但尚未在工商行政管理部门办理股权变更登记。对此,下列哪些说法是正确的?
甲拾得乙的手机,以市价卖给不知情的丙并交付。丙把手机交给丁维修。修好后丙拒付部分维修费,丁将手机扣下。关于手机的占有状态,下列哪些选项是正确的?
丙找甲借自行车,甲的自行车与乙的很相像,均放于楼下车棚。丙错认乙车为甲车,遂把乙车骑走。甲告知丙骑错车,丙未理睬。某日,丙骑车购物,将车放在商店楼下,因墙体倒塌将车砸坏。下列哪些表述是正确的?
甲有一辆汽车价值50万元,但其与保险公司签订的保险合同中将保险金额约定为40万元,并按照40万元的保险金额缴纳了保险费。后来该车在使用过程中发生撞车事件导致了部分毁损,造成损失10万元,此时保险公司应该向甲支付多少赔偿金:()
甲石膏矿是由陈某个人投资拥有的一家集体企业,位于A县B乡石膏矿区北段。建设规模为30×104t/a,投资3000万元,于2004,年11月19日开工建设,2006年建成投产。该矿区地质情况复杂,主要受断层和软岩以及地下含水层影响。矿区内一条大的断裂破碎带
挖沟槽、基坑需支挡土板时,其宽度按图示沟槽、基坑底宽,单面加10cm,双面加()cm计算。
缓凝剂主要用于()。
随机试题
在消化期内,抑制胃液分泌的因素()
内环境是指
下列关于皮部的描述,正确的是
A、骨髓瘤肾病B、淀粉样变性C、原发性小血管炎肾损害D、Goodpasture综合征E、狼疮性肾炎患者男性,65岁,发现蛋白尿、血尿2个月余入院,既往有心肌病病史,巨舌综合征,入院后肾活检示电镜下特异性纤维丝样淀粉样蛋白,刚果
在华神公司的破产案件中,有关当事人提出的下列主张,哪些依法应予支持?
房地产估价师确定现金流量折现法技术路线时,正确的做法是()。在计算扣除项时,除开发成本、管理费用外,还应包括()。
减轻负面社会影响的措施方案不包括()。
情景描述:某大型石油化工生产企业,厂区外设有原油储罐区,在场内设有成品油和液化石油气储罐区,油品通过输油管道和铁路及公路进行运输,并且将生产区、辅助生产区、储存区和生活区分开设置,厂区内外设置了环形消防车通道、消防水源、消火栓给水系统及泡沫灭火系统等;为了
某企业用银行存款10万元购入一项管理用专利权的所有权,该企业经营期为20年,该项专利权法律规定的有效年限为10年。两年后,该企业将上述专利权的所有权转让,取得转让收入10万元,转让专利权涉及的营业税税率为5%。要求:根据上述资料,编制该企业购入专利
()爬山法是启发法的一种。
最新回复
(
0
)