首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某实行监理的机电工程,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班(单独计算,不计入直接费)。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月)。 施工过程中发生下列事件: 事件一:开工后,建设单位提出工程变更,
背景资料: 某实行监理的机电工程,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班(单独计算,不计入直接费)。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月)。 施工过程中发生下列事件: 事件一:开工后,建设单位提出工程变更,
admin
2017-10-25
76
问题
背景资料:
某实行监理的机电工程,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班(单独计算,不计入直接费)。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月)。
施工过程中发生下列事件:
事件一:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时间延长1个月,吊装机械闲置30台班。
事件二:工作G开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件三:工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件四:工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。
问题:
事件一发生后,吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。
选项
答案
(1)事件一发生后,吊装机械闲置补偿费=600×30=18 000(元)。 (2)事件二发生后,工程不会延期。 (3)理由:由于工作E有2个月的总时差,因此工作E的持续时间延长1个月不会影响到总工期。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/o7Pw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
施工企业使用实行强制检定的计量器具,应当向( )申请周期检定。
某承包商于某年承包某外资机电安装工程项目施工。与业主签订的承包合同的部分内容有:(1)工程合同价2000万元,工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%,材料费占50%,不调值费用占15%。具体的调值公式为:P=P0×(
建筑安装工程所有检验批均应由( )组织验收。
某管道安装工程项目,该管道工程属于超高层建筑管道工程,由于施工项目经理部严格执行超高层建筑管道施工的技术要点,使得工程进展非常顺利,施工质量达到各项要求。管道安装完毕后,对其进行了系统试验,试验时的有关实施过程如下。(1)采用闪点为40℃的
在施工机具设备和检测器具使用、操作过程中,应注意( )。
机电安装工程要通过内部协调工作,处理好( )之间的关系,全面实现“项目管理目标责任书”的要求。
工序分析的方法中,第三步应制定标准进行管理,主要应用( )。
通风空调工程调试的工艺流程是()。
建筑设备自动监控系统是对建筑物内空调与通风、给排水、变配电和照明等设备进行监测、控制及自动化管理。其中传感器的电量传感器包括()。
某火灾报警及联动控制系统工程,该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器,安装完毕后,对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统工程进行了验收。该工程施工项目经理部根据该工程的特
随机试题
收集资料的方法:交谈、______、_______、查阅相关资料。
南方H家用电器生产厂以生产名牌家用空调机著称。在1997年4月H厂便将该厂拳头产品空调机运往100公里远的北方水陆交通便利的大城市。首批起运2万台。全部顺利地摆在了P市各大中型商场里。空调机随着夏季的来临在顺利销售,但2万台空调已足够应付P市场的购买需求了
根据《专利法》的规定,下列关于外观设计专利申请及专利权的表述中,不正确的是()。
安排旅游者的文娱活动,主要是为了让他们欢乐,不必过多考虑其他因素。()
对社会工作专业来说,“尊重”是()。
个体有的方面在较早的年龄阶段就达到了较高的发展水平,有的则要到较晚的年龄阶段才能达到较高的发展水平。这体现了身心发展的阶段性的特征。()
给付之诉是指对被告享有给付请求权的原告要求人民法院判令被告向自己履行一定给付义务的民事诉讼请求。确认之诉是指原告要求法院确认其所主张的法律关系存在或不存在的民事诉讼请求。确认之诉与给付之诉的区别在于:当事人只要求人民法院确认当事人之间发生争议法律关系的存在
在世界十大广告公司中,毛利润增长最快的是( )世界广告界呈现出( )
Geographyisthestudyoftherelationshipbetweenpeopleandtheland.Geographers(地理学家)compareandcontrast【C1】______placeson
Empathy—theabilitytoappreciatethatastrangerstrugglingwithasuitcasenotonlyfindshissituation(1)_____butalsoneeds
最新回复
(
0
)