下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延的有 ( )

admin2016-06-22 16

问题下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延的有 ( )

选项 A、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
B、设计变更和工程量增加
C、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
D、由承包人原因造成停工
E、不可抗力

答案A,B,C,E

解析因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：①发包人未能按照专用条款的约定提供图纸及开工条件；②发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常地进行；④设计变更和工程量增加；⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；⑥不可抗力；⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。而因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用工期不予顺延。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oTuw777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类

建设工程法规及相关知识

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延的有 ( )

建设工程法规及相关知识

二级建造师

设计单位的质量责任有(　　)。

根据《建筑业企业资质管理规定》，施工总承包序列企业资质设(　　)等级。

诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自(　　)起。

在正常使用情况下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为(　　)年。

合同的权利义务终止(　　)。

在建设工程安全生产管理基本制度中，(　　)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

张某与林某之间产生租赁合同纠纷，双方在仲裁过程中达成了和解协议，此种情况下张某具有的权利不包括(　　)。

和解与调解的主要区别是(　　)。

下列关于定金和违约金的区别，说法有误的一项是(　　)。

咽部念珠菌病可选用

属性数据输入计算机的方法和非GIS的信息系统没有差异，一般是()。

城市总体规划纲要的主要任务是()。

顶管工具管应具有的功能有（　　　）。

根据税收征管法律制度的规定，下列各项中，属于税收强制执行措施的有()。

作图说明总需求曲线的推导过程并解释总需求曲线向右下方倾斜的原因。

采用履约保证保险申请商用房贷款的，在保险有效期内，借款人()。

下列各项中，属于变动成本的有()。

人民法院审理行政案件，是审查行政行为的()。

StoryTellingI.StatusofstorytellingA.Inthepastprovidedcultural【T1】【T1】providedmoraleducation

下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延的有 ( )

建设工程法规及相关知识

二级建造师

设计单位的质量责任有( )。

根据《建筑业企业资质管理规定》，施工总承包序列企业资质设( )等级。

诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自( )起。

在正常使用情况下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年。

合同的权利义务终止( )。

在建设工程安全生产管理基本制度中，( )是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

张某与林某之间产生租赁合同纠纷，双方在仲裁过程中达成了和解协议，此种情况下张某具有的权利不包括( )。

和解与调解的主要区别是( )。

下列关于定金和违约金的区别，说法有误的一项是( )。

咽部念珠菌病可选用

属性数据输入计算机的方法和非GIS的信息系统没有差异，一般是()。

城市总体规划纲要的主要任务是()。

顶管工具管应具有的功能有（ ）。

根据税收征管法律制度的规定，下列各项中，属于税收强制执行措施的有()。

作图说明总需求曲线的推导过程并解释总需求曲线向右下方倾斜的原因。

采用履约保证保险申请商用房贷款的，在保险有效期内，借款人()。

下列各项中，属于变动成本的有()。

人民法院审理行政案件，是审查行政行为的()。

StoryTellingI.StatusofstorytellingA.Inthepastprovidedcultural【T1】______【T1】______providedmoraleducation

设计单位的质量责任有(　　)。

根据《建筑业企业资质管理规定》，施工总承包序列企业资质设(　　)等级。

诉讼时效法律制度规定，诉讼时效期间的起算自(　　)起。

在正常使用情况下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为(　　)年。

合同的权利义务终止(　　)。

在建设工程安全生产管理基本制度中，(　　)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

张某与林某之间产生租赁合同纠纷，双方在仲裁过程中达成了和解协议，此种情况下张某具有的权利不包括(　　)。

和解与调解的主要区别是(　　)。

下列关于定金和违约金的区别，说法有误的一项是(　　)。

顶管工具管应具有的功能有（　　　）。

StoryTellingI.StatusofstorytellingA.Inthepastprovidedcultural【T1】【T1】providedmoraleducation