首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。 土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步
【背景资料】 某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。 土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步
admin
2018-03-26
25
问题
【背景资料】
某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。
土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符,认为是业主提供市政接口资料有误,A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后,认为施工单位新建建筑定位放线可能有误,提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测,仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后,建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测,此次结果仍证明新建耳程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配合费用和相应停工损失的索赔要求。
此外,土建施工A单位在工程结构施工完成时,装饰装修B单位也进入施工现场,此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制,无法同时满足实际需要,A单位为了自身施工需要,当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯,造成装饰装修施工进度严重滞后,使整个工程的工期延误了36d。
经查,业主与B单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成,并为施工单位创造可利用条件,垂直运输等”;同时,业主在与A单位的合同中也没有约定由A单位提供垂直运输设备的条款。
【问题】
重大危险源的评价包括哪些?重大危险源管理的组织措施包括哪些?
选项
答案
重大危险源的评价包括:(1)辨识各类危险因素及其原因与机制;(2)依次评价已辨识的危险事件发生的概率;(3)评价危险事件的后果;(4)进行风险评价,即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用;(5)风险控制,即将上述评价结果与安全目标值进行比较,检查风险值是否达到了可接受水平,否则需要进一步采取措施,降低危险水平。重大危险源管理的组织措施包括:对人员的培训与指导;提供保证其安全的设备;工作人员水平、工作时间、职责的确定;以及对外部合同工和现场临时工的管理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ojGu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
民用建筑工程中使用的粘合木结构材料,游离甲醛释放量不应大于()mg/m3
砖墙每日砌筑高度不宜超过()米。
图1A421033-2是某项目的钢筋混凝土工程施工网络计划。其中,工作A、B、D是支模工程;C、E、G是钢筋工程;F、H、I是浇筑混凝土工程。工作持续时间(周)及预算费用,列入了表1中。计划工期12周。工程进行到第9周时,A、B、C工作完成,D工作完成了2
图1A421033-2是某项目的钢筋混凝土工程施工网络计划。其中,工作A、B、D是支模工程;C、E、G是钢筋工程;F、H、I是浇筑混凝土工程。工作持续时间(周)及预算费用,列入了表1中。计划工期12周。工程进行到第9周时,A、B、C工作完成,D工作完成了2
项目经理的具体责任、权限和利益,由企业法定代表人通过()确定。
对基础标高不一的桩,下列关于打桩顺序的叙述,说法正确的是()。
以下(B)是影响杆件临界力的综合因素。
常用水泥中,具有水化热较小特性的是()水泥。
图示人字梯放置在光滑(忽略摩擦)地面上,顶端人体重量为P。关于绳子拉力与梯子和地面的夹角α、绳子位置h的关系的说法,正确的是()。
挣值法成本控制方法中,成本偏差的表达方式正确的是()。
随机试题
下列十进制整数中,能用8位无符号二进制表示的是________。
相关系数的假设检验方法是
非政府投资项目,可由投资者自行确定基准收益率,确定基准收益率时应考虑的因素有()。
冶金工厂的主体设备包括()。
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:()
父亲像一座山,所以在很多时候,感受父亲就像爬山。山越高越雄伟,则越难爬到顶峰,越不容易看到他的______,越无法领悟他的______。填入画横线部分最恰当的一项是()。
某化工企业生产国家明令淘汰的产品,某技术监督局依据《产品质量法》某条做出罚款20000元的处罚决定。该企业不服,提起行政诉讼。法院经审查,以技术监督局的处罚决定适用法律不当为由判决撤销了处罚决定。下列哪种说法正确?
Arrivinganywherewiththesepossessions,hemightjustaseasilyputupforamonthorayearforasingleday.
何为“成功的人生”?各人看法可能各不相同。有人认为像比尔.盖茨那样在事业上取得巨大的成就才是成功的人生,并立志成为那样的人;也有人认为做个小人物、做好自己的本职工作、过好自己的小日子,也是成功的人生,并满足于此。你觉得何为成功的人生?请以“成功的
Whatwillbetheweatherliketomorrow?
最新回复
(
0
)