某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定：E期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。在实际施工过程中发生了如下几项事件：

admin2015-05-18 20

问题某水利水电施工企业承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同，合同约定：E期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每延期1天罚款3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到业主代表的认可。

在实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：业主未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。
事件2：在工作D施工时，主要施工设备出现故障，停工检修2天，造成窝工20个工日。
事件3：在工作E施工时，由于业主提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。
事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。
问题：
当地人工日工资单价为35元／工日，窝工人工费补偿标准为20元／工日。若不计施工管理费、利润等补偿，在该工程中，承包商可得到多少经济补偿?

选项

答案承包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工、损失或增加，本例中为事件1、事件3、事件4。计算时应注意增加入工工时与窝工的区别。承包商可得到的合理经济补偿总额为： (8+10)×20+30×35+3×300+20000+15×35+10000=32835元

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/olFw777K

本试题收录于：水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类

水利水电工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

水利水电工程管理与实务

二级建造师

常用的寿命周期成本评价方法有()。

按照我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，项目总经理的职权包括(　　)。

关于横道图法具有的特性，下列叙述错误的是()。

建筑工程一切险的保险项目不包括(　　)。

根据工程经济学理论，现金流量的要素包括(　　)。

根据《标准施工招标文件》，由于下列()原因造成工期延误的，承包人无权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。

总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以下项目的可行性研究报告应(　　)。

矿业工程施工中，井巷贯通类型包括()等。

地质构造主要形式包括()。

叶片泵的性能参数包括()。

A.小脑皮质篮状细胞B．小脑皮质颗粒细胞C．两者皆是D．两者皆非是传出神经元()

引起脓胸最多见的病原体是

确定工资或薪酬时需考虑的因素不包括()。

劳动争议仲裁的申诉时效为()。

我国佛像造像最著名的石窟有、龙门石窟、、云冈石窟。

认为决策是一个动态的过程，这一思想来源于()。

HackersarenowfocusingmoreonAfricanBanks,telecomfirmsandmanyothercorporatebodiesontheAfricancontinentduetolo

执行下面的命令，AX寄存器中的数据是(　　　)。　　　　MOV　AX，123H　　　　MOV　DX，4　　　　MUL　DX

DictationListentothepassage.Forquestions21-25,fillintheblankswiththeexactwordsorphrasesyouhear.Chengdu,cap

水利水电工程管理与实务

二级建造师

常用的寿命周期成本评价方法有()。

按照我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，项目总经理的职权包括( )。

关于横道图法具有的特性，下列叙述错误的是()。

建筑工程一切险的保险项目不包括( )。

根据工程经济学理论，现金流量的要素包括( )。

根据《标准施工招标文件》，由于下列()原因造成工期延误的，承包人无权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。

总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以下项目的可行性研究报告应( )。

矿业工程施工中，井巷贯通类型包括()等。

地质构造主要形式包括()。

叶片泵的性能参数包括()。

A.小脑皮质篮状细胞B．小脑皮质颗粒细胞C．两者皆是D．两者皆非是传出神经元()

引起脓胸最多见的病原体是

确定工资或薪酬时需考虑的因素不包括()。

劳动争议仲裁的申诉时效为()。

我国佛像造像最著名的石窟有________、龙门石窟、________、云冈石窟。

认为决策是一个动态的过程，这一思想来源于()。

HackersarenowfocusingmoreonAfricanBanks,telecomfirmsandmanyothercorporatebodiesontheAfricancontinentduetolo

执行下面的命令，AX寄存器中的数据是( )。 MOV AX，123H MOV DX，4 MUL DX

DictationListentothepassage.Forquestions21-25,fillintheblankswiththeexactwordsorphrasesyouhear.Chengdu,cap

按照我国《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》的要求，项目总经理的职权包括(　　)。

建筑工程一切险的保险项目不包括(　　)。

根据工程经济学理论，现金流量的要素包括(　　)。

总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以下项目的可行性研究报告应(　　)。

我国佛像造像最著名的石窟有、龙门石窟、、云冈石窟。

执行下面的命令，AX寄存器中的数据是(　　　)。　　　　MOV　AX，123H　　　　MOV　DX，4　　　　MUL　DX