首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6~8月份,泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇,现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。 承包人
背景资料: 某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6~8月份,泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇,现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。 承包人
admin
2022-12-14
78
问题
背景资料:
某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6~8月份,泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇,现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。
承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)与发包人签订了施工合同。
合同约定:
(1)签约合同价为2200万元,工期19个月(每月按30d计,下同),2011年10月1日开工。
(2)开工前,发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款,工程预付款的扣回与还清按R=[A(C-F
1
S)]/[(F
2
-F
1
)S]计算,其中F
1
=20%,F
2
=90%。
(3)履约保证金兼具工程质量保证金功能,施工进度付款中不再预留质量保证金。
(4)控制性节点工期见表1-5。
施工中发生如下事件:
事件一:工程开工前,承包人按要求向监理人提交了开工报审表,并做好开工前的准备,工程如期开工。
事件二;大坝加固项目计划于2011年10月1日开工,2012年9月30日完工。承包人对大坝加固项目进行了细化分解,并考虑施工现场资源配备和安全度汛要求等因素,编制了大坝加固项目各工作的逻辑关系表(见表1-6)。其中大坝安全度汛目标为,重建迎水面护坡、新建坝身混凝土防渗墙两项工作必须在2012年5月底前完成。
根据表1-6,承包人绘制了大坝加固项目施工进度计划,如图1-6所示。
经检查发现图1-6有错误,监理人要求承包人根据表1-6对图1-6进行修订。
事件三:F工作由于设计变更工程量增加12%,为此承包人分析对安全度汛和工期的影响,按监理人的变更意向书要求,提交了包括变更工作计划、措施等内容的实施方案。
事件四:截至2013年1月底累计完成合同金额为1920万元,2013年2月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元。
问题:
根据事件三,分析在施工条件不变的情况下(假定匀速施工),变更事项对大坝安全度汛目标的影响。
选项
答案
按计划,F工作最早完成日期为2012年5月10日,在施工条件不变情况下,增加12%的工程量,工作时间需延长12d(100×12%=12),F工作将于2012年5月22日完成。 对安全度汛无影响。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p1JD777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
某诊所没有《药品经营许可证》,只配备使用省级卫生健康部门和省级药品监督管理部门规定范围内的药品。2019年12月27日,所在地药品监督管理部门在对该诊所药品质量进行监督检查时发现,配药架上面有一瓶处方药消心痛(硝酸异山梨酯缓释片)超过有效期7天。该药品为2
某顾客持医院处方到药品零售企业购买处方药。药品零售企业工作人员对处方进行审核发现,处方所开药品已经售完,处方未注明用法用量。药品零售企业有同类药品,药品适应症与治疗目标相符,价格相对便宜。根据《处方管理办法》,关于该药品零售企业能否直接替换同类药品的说
A.赛加羚羊角B.甘草C.龙胆D.洋金花属于国家三级保护野生药材物种的是
A.用法用量B.不良反应C.注意事项D.警示语欲查询某药品是否需要进行皮内敏感试验内容,在药品说明书中可查询
患者要求医院打印费用清单,是行使哪项权利
生长激素作用的主要靶腺(组织)是()。
根据下列给定材料,结合相关法律规定,回答下列问题。2007年11月,张三到B市天生股份有限公司工作,并于同年12月签订了劳动合同,合同期限自2007年11月30日至2009年11月29。张三担任安保员,月工资1300元。劳动合同第17条约定:“乙方有下列
在戏曲舞台上,许多传统经典剧目的演出经久不衰,下列经典剧目与剧种搭配不正确的是()。
大中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山,除应建立、健全边坡管理和检查制度,对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施外,还应每()年由有资质的第三方机构进行一次检测和稳定性分析。
压力机危险性较大,其作业区应安装安全防护装置,以保护暴露于危险区的人员安全。下列安全防护装置中,属于压力机安全保护控制装置的是()。
随机试题
国际避税地的类型。
宋朝科举最主要的类型是()
A.DNA聚合酶ⅠB.DNA聚合酶ⅢC.二者都是D.二者都不是(2001年第123题)具有3'→5'外切酶及5'→3'外切酶活性的是
外鼻的感觉神经主要的神经组成是
若当事人对付款地未有约定,现乙公司以甲公司为被告,要求支付货款,则应由何地法院管辖?设甲、乙公司在合同中约定有仲裁条款,但乙公司没有申请仲裁,而是直接向法院提起诉讼,是否合法?为什么?甲公司应诉答辩后,又以合同存在仲裁条款为由提出管辖权异议的,人民法院
塑料管具有质量轻、耐腐蚀、易成型和施工方便等特点,常用的塑料管有()。
有理数是正整数、负整数、正分数、负分数和零的统称,此有理数概念的定义方法是().
下列选项中有错别字的一项是()。
晶莹美丽的珍珠。其中心不过是颗砂粒,正所谓“病蚌成珠”。降雨全靠空气中的尘埃作为凝聚中心,倘若天空绝对干净,水汽再多也不会下雨,当然就没有植物和动物,更不可能有人类。同类之物彼此相差无几。谁也难成中心。异类的介入打破了无差异的均衡,“中心”应运而生,有序的
【2018-44】在选拔性考试中,某试题得分的标准差极小,表明该题存在的问题是()。
最新回复
(
0
)