首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,建设单位与施工单位按照《公路工程标准施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经项目监理机构批准的施工总进度计划如图4—5所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。 施工过程中发生如下事件: 事件1:工作A为基础工程,施工中发现未
某工程,建设单位与施工单位按照《公路工程标准施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经项目监理机构批准的施工总进度计划如图4—5所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。 施工过程中发生如下事件: 事件1:工作A为基础工程,施工中发现未
admin
2022-01-24
28
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《公路工程标准施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经项目监理机构批准的施工总进度计划如图4—5所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
施工过程中发生如下事件:
事件1:工作A为基础工程,施工中发现未探明的地下障碍物,处理障碍物导致工作A暂停施工0.5个月,施工单位机械闲置损失12万元,施工单位向项目监理机构提出工程延期和费用补偿申请。
事件2:由于建设单位订购的工程设备未按照合同约定时间进场,使工作J推迟2个月开始,造成施工人员窝工损失6万元,施工单位向项目监理机构提出索赔,要求工期延期2个月,补偿费用6万元。
事件3:事件2发生后,建设单位要求工程仍按原计划工期完工,为此,施工单位决定采取赶工措施,经确认,相关工作赶工费率及可缩短时间见表4—6。
问题:
针对事件2,项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各为多少?说明理由。
选项
答案
由于工程设备是建设单位采购,建设单位承担由此发生的费用损失,顺延延误的工期。J工作是关键工作,所以应批准工程延期2个月,费用补偿6万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pGq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
除了保证这种形式之外,合同的担保方式还有()。
合同转让中债权不转让包括()。
合同中的免责条款失效的情况包括()。
下列能导致委托代理关系终止的是()。
按照国家质量监督检验检疫总局和国家工商行政管理总局联合发布的《设备工程监理服务合同》示范文本所列,下列属于设备工程监理服务合同的组成部分的文件有()。
设备监理单位应当具备相应的资质条件,主要有()。
承包人因自身原因实际施工落后于进度计划,若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰,工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低,此时,承包人()。
设备工程采购最常用的招标形式是()。
合同谈判是一门综合的艺术,需要经验和讲求技巧。在合同谈判中投标者往往处于(),因此除了做好谈判的准备外,更需要在谈判过程中确定和掌握自己一方的谈判策略和技巧,抓住重点问题,适时地控制谈判气氛,掌握谈判局势,以便最终实现谈判目标。
当双方各持己见、互不妥协,如果谈判会议继续进行,往往是徒劳无益时,谈判人员经常使用的基本策略是()。
随机试题
汽车耗油量最少的行驶速度是_______。
主要灌注于骨节、脏腑、脑、髓的物质是
对口腔流行病学的主要作用描述哪项是错误的()
鉴别腹股沟斜疝与直疝最有价值的临床特点是
甲国1999年发生未遂军事政变,政变领导人朗曼逃到乙国。甲国法院缺席判决朗曼10年有期徒刑。甲乙两国之间没有相关的任何特别协议。根据国际法有关规则,下列哪一选项是正确的?
甲是在部队服役的军人,乙想让甲离开部队帮自己做生意,于是便煽动甲逃离部队,并在甲成功逃离部队后雇佣甲为自己公司的经理,关于甲和乙,下列说法中正确的是:()
总平面设计是指总图运输设计和总平面布置,主要包括()等内容。
下列各项中,()不是会计账簿的作用。
“活到老,学到老”,要求教师坚持()的职业道德规范。
2008,2006,2003,1998,1991,1980,()。
最新回复
(
0
)