总包单位于7月24日进场，进行开工前的准备工作。原定8月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至5日才开工，总包单位要求工期顺延4d。此项要求是否成立?根据是什么? 结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误

admin2013-01-22 79

问题总包单位于7月24日进场，进行开工前的准备工作。原定8月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至5日才开工，总包单位要求工期顺延4d。此项要求是否成立?根据是什么?
结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时间延误8d。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。总监理工程师是否批准?为什么?

选项

答案不批。虽然总监理工程师同意更换，不等同于免除总包单位应负的责任。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pHNw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

在桥梁基础工程施工中，钻孔桩施工的主要质量控制要点有()。

对于不合格分项工程，经返工满足设计要求后评分值为78分，下列论述不正确的是()。

某承包人为赶工期，曾在雨中铺筑沥青混凝土，对于这个质量缺陷应采取的处理方法是()。

弯沉检测方法中，属于动态检测的方法是()。

路堑爆破施工中，药壶炮的使用条件有()。

关于蒸发池的施工规定的说法错误的是()。

某公路工程施工项目合同金额为4．25亿元，则按相关规定，该项目应配备()名专职安生生产管理人员。

适用于高速公路、一级公路沥青下面层及以下层次，二级及二级公路以下公路的各个层次的沥青为()。

ISO9000标准是开展全面质量管理的基本要求，是企业建立完善质量管理体系以及衡量企业()有效性的普遍适用的标准。

简述处理与社区公众关系的艺术。

A．AFPB．CA125C．β—HCGD．LDHE．E260岁妇女，绝经12年。阴道再现流血两月余。查子宫小。左侧附件区发现鹅卵大实质性肿物。本例应查的肿瘤标志物是

治疗脾胃气虚呕吐的最佳方剂为

多发性抽搐症的病位主要在(　　)

提供国内外各种名义的旅游，考察等给付财务以外的其他利益的手段属于在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的以

因住房制度改革中出售公有住房引起的划拨国有土地使用权变更登记,权属审核的内容有()。

证券自营业务是指经中国证监会批准经营证券自营业务的证券公司用自有资金和依法筹集的资金,用自己名义或客户名义开设的证券账户买卖有价证券,以获取盈利的行为。()

信用政策包括()。

被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人不得离开住处或指定的居所,但行动不受限制。()

建筑工程管理与实务

二级建造师

在桥梁基础工程施工中，钻孔桩施工的主要质量控制要点有()。

对于不合格分项工程，经返工满足设计要求后评分值为78分，下列论述不正确的是()。

某承包人为赶工期，曾在雨中铺筑沥青混凝土，对于这个质量缺陷应采取的处理方法是()。

弯沉检测方法中，属于动态检测的方法是()。

路堑爆破施工中，药壶炮的使用条件有()。

关于蒸发池的施工规定的说法错误的是()。

某公路工程施工项目合同金额为4．25亿元，则按相关规定，该项目应配备()名专职安生生产管理人员。

适用于高速公路、一级公路沥青下面层及以下层次，二级及二级公路以下公路的各个层次的沥青为()。

ISO9000标准是开展全面质量管理的基本要求，是企业建立完善质量管理体系以及衡量企业()有效性的普遍适用的标准。

简述处理与社区公众关系的艺术。

A．AFPB．CA125C．β—HCGD．LDHE．E260岁妇女，绝经12年。阴道再现流血两月余。查子宫小。左侧附件区发现鹅卵大实质性肿物。本例应查的肿瘤标志物是

治疗脾胃气虚呕吐的最佳方剂为

多发性抽搐症的病位主要在( )

提供国内外各种名义的旅游，考察等给付财务以外的其他利益的手段属于在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的以

因住房制度改革中出售公有住房引起的划拨国有土地使用权变更登记,权属审核的内容有()。

证券自营业务是指经中国证监会批准经营证券自营业务的证券公司用自有资金和依法筹集的资金,用自己名义或客户名义开设的证券账户买卖有价证券,以获取盈利的行为。()

信用政策包括()。

被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人不得离开住处或指定的居所,但行动不受限制。()

多发性抽搐症的病位主要在(　　)