【背景资料】施工总承包单位与建设单位于2010年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：(1)人工费综合单价为45元／工日；(2)1周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d；(3)施工总承包单位须配有应

admin2016-04-12 53

问题【背景资料】
施工总承包单位与建设单位于2010年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：(1)人工费综合单价为45元／工日；(2)1周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d；(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。
事件1：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，1台挖掘机陷入淤泥中。
事件2：3月21日施工总承包单位租赁1台塔式起重机(1500元／台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元／台班)，并进行维修保养，导致停工2 d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人工窝工300工日。
事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8 h。
事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350 m²。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600 m²，用量最大的一种人造饰面木板为300 m²。
针对事件1～3事件，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
【问题】
事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。

选项

答案事件4中，施工总承包单位可以获得工期顺延。理由：合同中约定l周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d，事件4是由供电局检修线路停电导致工程停工8 h，因此，可以获得工期顺延。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pIYJ777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

某小型医院，总面积4km2，距前方电源0.2km，采用VV引入电源，电源电压为380V/220V，电源进线为三相四线制供电形式，cosα=0.8，t环=25℃。要求：(1)按单位瓦特法统计该医院负荷量。(50W/m)(2)选择医院总电源进

低压绝缘导线用于民用建筑供电系统中，选择原则为()。

电力电缆用于民用建筑供电系统中，选择原则为()。

设计3～35kV导体时，其长期允许电流不得小于该回路的()。

不同回路、不同电压等级、交流与直流导线不得穿在同一根管内。但下列()情况或设计有特殊规定的除外。

下列因素不是敞露式大电流母线附近钢结构发热的主要原因的是()。

为了保证某工程在“五一”前竣工，建设单位要求施工单位不惜一切代价保证工程进度，对此，下面说法正确的是()。

合同的变更，仅仅涉及()。

北京甲公司与上海乙公司订立了一份书面合同，甲公司签字、盖章后邮寄给乙公司签字、盖章。该合同成立的时间是()。

按照《合同法》的规定，下列情形中，要约不失效的是()。

一台长6mm电钻，额定电压为110V，功率为80W。而现有电源的电压为220V，为了急于使用电钻，手中只有一些电压220V，功率为40、60、100W的灯泡，试求怎样接入这些灯泡才能使电钻正常工作?

Thereismuchdiscussiontodayaboutwhethereconomicgrowthisdesirable.Atanearlierperiod,ourdesireformaterialwealth

关于深化法院人事管理改革措施的表述，下列选项正确的是：（2016年卷一第99题）

租金的计算方法主要有()。

位于兰溪市兰荫山麓的芥子园，是为纪念()而建的仿古园林建筑。

认定驰名商标应考虑的因素有()。

关于法治与民主的联系，下列说法正确的有()。