首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励:3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提
【背景资料】 某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励:3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提
admin
2012-10-09
74
问题
【背景资料】
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某机电工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价。合同工期为25天,工期每提前1天奖励:3000元,每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划,如下图所示,并得到甲方代表的批准。
工程施工中发生如下几项事件:
事件一:因甲方提供电源故障造成施工现场停电,使工作A和工作B的工效降低,作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元,工作B的自有机械每天折旧费280元。
事件二:为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16m
3
,该工作全费用单价为87元/m
3
,作业时间增加2d。
事件三:因设计变更,工作E的工程量由300m。增至360m。,该工作原全费用单价为65元/m
3
,经协商调整全费用单价为58元/m
3
。事件四:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了2d,该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
【问题】
上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件不能提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
选项
答案
(1)事件一:由于提供可靠电源是甲方责任,而工作B在关键线路上,所以可以提出工期和费用补偿要求。但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天,没有超过其总时差,所以只能提出费用补偿.不可以提工期补偿。(2)事件二:不可以提出工期和费用补偿要求,因为保证工程质量是乙方的责任,其措施费由乙方自行承担。(3)事件三:由于设计变更是甲方的责任,且工作E不是关键工作,增加工程量后作业时问增加(360-300)÷(300÷5)=1(天),不影响工期,所以只能提出费用补偿,不可以提出工期补偿。(4)事件四:不可以提出工期和费用补偿要求,因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担,因加快施工而工期提前应按工期提前奖励处理。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pNsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
施工单位的“三级检查制度”指()。
根据《水工碾压混凝土施工规范》SL53—94,下列关于碾压混凝土坝施工的说法正确的是()。
根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》SL378—2007,下列关于洞室开挖爆破安全要求说法中,错误的是()。
根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》SL378—2007,下列关于斜井与竖井开挖施工的说法错误的是()。
事故调查组提出的事故调查报告经()同意后,调查工作即告结束。
在面板堆石坝堆石体的填筑工艺中,进占法的主要优点是()。
人工填土中的锚固方法包括()。
水利工程施工项目招标中,不属于国家指定公告发布媒介的是()。
设计单位派出的现场设计代表机构应()。
黑色金属材料通常是指()。
随机试题
在病例对照研究中,病例的最佳选择是()
可用作软胶囊填充的物料是
某新建三跨预应力混凝土连续箱梁,跨径布置为:68m+3108m+68m,横向总宽12.5m,净宽11.25m,单向三车道,设计荷载为公路一Ⅰ级,需做交工荷载试验。根据《公路桥梁荷载试验规程》JTG/TJ21-01—2015),回答下列问题。该桥静载试
下列有关于无筋扩展基础埋深的叙述,正确的是()。
根据短路电流实用计算法中计算电抗XjS的意义,在基准容量相同的条件下,下列哪项推断是正确的?
青年男女在去结婚登记的路上被迎面驶来的卡车撞伤,未能登记即被送往医院抢救。女方伤势过重成为植物人,男方遂悔婚约。女方父母把男方告到法院,要求男方对女方承担照顾抚养的责任。法院以法无明文规定为由,裁定不予受理。关于本案,下列哪些评论是错误的?()
在教育实践中,对于力求成功者,要安排竞争不强的情境,取得成功时应及时给予表扬,并尽量避免在公众场合指责其错误。()
下列句子中,画线的词语使用正确的一项是()。
"We’veseena【C1】______ofpeople,peoplewhohavehadlongstandingproblemswiththeirsleep,whoreportthattheirsleepisget
若曲线y=y(x)由确定,则此曲线在t=0对应点处的切线方程为_____________.
最新回复
(
0
)