【背景资料】某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件：

admin2017-04-13 33

问题【背景资料】
某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。

施工过程中发生下列事件：
事件一：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。
事件二：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置1 5台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件三：工作1所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1．6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件四：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。
【问题】
事件四发生后，预计工程实际工期为多少?项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是否正确?说明理由。

选项

答案事件四发生后，预计工程实际工期为19个月。项目监理机构认为建设单位要求缩短合同工期不妥是不正确的。理由：造成工作K提前2个月完成的原因是工程变更，因此可以要求缩短工期。实际工期比原计划工期缩短了1个月。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pRGu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

水泥进场后，如其初凝时间不符合要求需()。

砖墙的水平灰缝厚度一般为()mm..

建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送工程建设档案。

影响钢筋与混凝土粘结强度的主要因素，()的说法是错误的。

对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁，为提高梁的承载力，以下说法正确的有()。

当梁端下砌体的局部受压承载力不满足要求时，常采用设置钢筋混凝土或混凝土()的方法。

钢结构的连接方法可分为()。

集体合同签订后应报送劳动行政部门审查认可后才能执行。劳动行政部门自收到集体合同文本之口起一定时间内未提出异议的，该合同即行生效，这一时间是()

在日本的外资政策走向自由化的过程，1980年修订的具有决定性意义的法律是________。

Hisproposalthatthedirectionofthecompany’sdevelopment______soundsreasonable.

不适合用煮沸消毒法消毒的是

长于退虚热，疗骨蒸，尤为除有汗骨蒸之佳品的是()。

肝硬化腹水患者，应首选的利尿剂为()。

下列计算建筑面积的有()。

若两个以上人民法院对同一行政案件都有管辖权，起诉人向有管辖权的法院均提起诉讼。根据行政诉讼法律制度的规定，下列表述中，正确的是()。

对于贷款期限在1年以上的个人贷款，合同期内遇法定利率调整时，()。

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法，其中对于信用风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。