某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/d，工程保修期1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影

admin2020-10-29 76

问题某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元/d，工程保修期1年。
在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。
问题
施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?

选项

答案工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pRGw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库二级建造师分类

矿业工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

二级建造师

建设工程全要素造价管理的核心是()。

【2015年真题】关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是()。

【2016年真题】合同订立过程中，属于要约失效的情形是()。

价值工程的核心是对产品进行()分析。

某企业年初从银行借款600万元，年利率12％，按月计算并支付利息，则每月末应支付利息()万元。

根据《招标投标法实施条例》。招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的()。

在下列项目融资方式中，需要组建一个特别用途公司(SPC)进行运作的是()。

在下列投资方案经济效果评价方法中，属于动态评价方法的有()。

为了加强对造价工程师执业的监督和管理，我国对造价工程师执业资格实行年检制度。在下列情形中不予通过年检的有()。

煤矿井下()放糊炮。

大面积烧伤休克期病人出现烦躁，多由于()

麻黄碱的作用特点不包括

根据民事诉讼法有关管辖的规定，下列哪些民事诉讼由原告住所地人民法院管辖?

水泵接合器由()组成。

下列投资方案评价方法中，可用于互斥方案绝对经济效果检验的动态评价方法的有()。

企业持有的应收票据是一项短期债权，在资产负债表上列示为流动资产。()

在投资银行证券经纪业务中，不属于其业务流程的是()。

美术教学大纲的性质和作用是什么?

在8086/8088微处理器中，下列(　　　)指令是合法的。

A、 B、 C、 D、 C

矿业工程管理与实务

二级建造师

建设工程全要素造价管理的核心是()。

【2015年真题】关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是()。

【2016年真题】合同订立过程中，属于要约失效的情形是()。

价值工程的核心是对产品进行()分析。

某企业年初从银行借款600万元，年利率12％，按月计算并支付利息，则每月末应支付利息()万元。

根据《招标投标法实施条例》。招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的()。

在下列项目融资方式中，需要组建一个特别用途公司(SPC)进行运作的是()。

在下列投资方案经济效果评价方法中，属于动态评价方法的有()。

为了加强对造价工程师执业的监督和管理，我国对造价工程师执业资格实行年检制度。在下列情形中不予通过年检的有()。

煤矿井下()放糊炮。

大面积烧伤休克期病人出现烦躁，多由于()

麻黄碱的作用特点不包括

根据民事诉讼法有关管辖的规定，下列哪些民事诉讼由原告住所地人民法院管辖?

水泵接合器由()组成。

下列投资方案评价方法中，可用于互斥方案绝对经济效果检验的动态评价方法的有()。

企业持有的应收票据是一项短期债权，在资产负债表上列示为流动资产。()

在投资银行证券经纪业务中，不属于其业务流程的是()。

美术教学大纲的性质和作用是什么?

在8086/8088微处理器中，下列( )指令是合法的。

A、 B、 C、 D、 C

在8086/8088微处理器中，下列(　　　)指令是合法的。