首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
R公司中标一工业厂房及设备安装工程,合同工期20个月。按照招标文件中合同条款的规定,工期每提前一个月奖励5万元,每滞后一个月罚款10万元。在开工之前,须向工程师提交详细的施工组织设计和网络图,R公司对各工序的划分和各工序的逻辑关系如表1所示。 根据此表编
R公司中标一工业厂房及设备安装工程,合同工期20个月。按照招标文件中合同条款的规定,工期每提前一个月奖励5万元,每滞后一个月罚款10万元。在开工之前,须向工程师提交详细的施工组织设计和网络图,R公司对各工序的划分和各工序的逻辑关系如表1所示。 根据此表编
admin
2009-04-15
40
问题
R公司中标一工业厂房及设备安装工程,合同工期20个月。按照招标文件中合同条款的规定,工期每提前一个月奖励5万元,每滞后一个月罚款10万元。在开工之前,须向工程师提交详细的施工组织设计和网络图,R公司对各工序的划分和各工序的逻辑关系如表1所示。
根据此表编制的网络图获得工工程师的批准,在工程施工过程中发生了以下事件:
事件1:E工作为软弱地基土开挖工程,边坡支护、降水工作(不在招标范围之内)由业主委托专业基础施工企业C公司施工。该公司使用土锚拉结方案,在施工过程中,因南部边坡土质过于复杂,部分地段出现失稳征兆,及时采用应急方案得以纠正。R公司在基坑内的作业也受到一定的影响。在北边坡的施工过程中,R公司开挖土方过快,使得卸载过急,导致出现地基反弹、边坡失稳的征兆,后由C公司处理后得以解决。由于以上原因,使工期延长2个月。业主经评估,认为双方对工期延误的责任各占50%。
事件2:I工作为顶层钢结构工程。钢结构加工前,业主通知施工单位该工程需进行设计变更,以实现更多的使用功能,但设计变更图纸几经反复,造成I工作延长2个月。
[问题]
1.根据逻辑关系表绘制施工网络计划图,并确定关键线路。
2.指出上述两个事件中,承包商可以得到的工期索赔是多少,并确定关键线路。
选项
答案
1.该工程施工网络计划如图2所示。 [*] 关键线路为:①—③—⑤—⑧—⑨—⑩—(12) 2.对以上事件的处理: 事件1中的E工作,由其他分包商造成的延误时间为1个月。 事件2中的I工作,由业主造成的延误为2个月。 将E的作业时间改为4个月,I的作业时间改为6个月,网络计划如图3所示。 [*] 承包商可以得到的索赔是:21-20=1(月) 关键线路有三条: ①—③—⑤—⑧—⑨—⑩—(12) ①—③—⑤—⑥—⑦—(11)—(12) ①—②—⑥—⑦—(11)—(12)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pWXw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某水闸项目经理单位批准的施工进度网络图(单位:天)如下图所示,合同约定:工期提前奖励标准为10000元/天,逾期违约金标准10000元/天。事件一:基坑开挖后,发现地质情况与业主提供的资料不符,需要进行处理,致使“基坑开挖”工作推迟
根据水工混凝土施工规范的相关规定,混凝土非承重侧面模板拆除时,混凝土强度至少应达到()×105Pa。
背景资料:某水闸加固工程,闸室共3孔,每孔净宽为8.0m,底板坝面高程为20.0m,闸墩顶高程32,0m,坝顶以上为混凝土排架、启闭机房及公路桥。加固方案为:底板坝面增浇20cm厚混凝土,闸墩外包15cm厚混凝土,拆除重建排架、启闭机房及公路桥
水利水电工程截流龙口宽度主要根据()确定。
具有结构简单,反射水击波效果好等优点;水位波动振幅大衰减慢,需要调压室的容积大,且引水系统与其接头处的水头损失大的调压室是()。
具有结构简单,反射水击波效果好等优点;水位波动振幅大衰减慢,需要调压室的容积大,且引水系统与其接头处的水头损失大的调压室是()。
水泥是水硬性胶凝材料,它的硬化环境()。
施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应当组织有关单位进行验收,也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收;使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由施工总承包单位、()、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格
下列调压室具有结构简单,反射水击波效果好等优点;水位波动振幅大衰减慢,需要调压室的容积大,且引水系统与其接头处的水头损失大的是()。
量距精度以( )之比表示。
随机试题
系统性思维方法主要包括_____、_____、______。
已知转轴危险截面的直径d=40mm,承受弯矩M=300N.m,扭矩T=800N.m,弯曲应力为对称循环,扭转切应力为脉动循环。轴材料为40Cr钢质,σ-1=355MPa,τ2=200MPa,φσ=0.2,φτ=0.1,设(Kσ)D=2.2,(Kr)D=1.
支气管哮喘的护理措施有( )。
生产经营单位的安全教育培训工作是()的重要途径。
在对建设工程合同实施的控制过程中,承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是( )。
对于各种应收款项,企业应当在实际发生坏账时才确认资产减值损失,同时冲减应收款项。()
2015年12月31日,甲公司对一起未决诉讼确认的预计负债为800万元。2016年3月6日,法院对该起诉讼判决,甲公司应赔偿乙公司600万元;甲公司和乙公司均不再上诉。甲公司适用的所得税税率为25%,按净利润的10%提取法定盈余公积,2015年度财务报告批
()是按父系来标识血缘关系的结果,其主要作用在于“明贵贱”。
下列说法不正确的一项是()。
______proposedtheideaofthesurfacestructureandthedeepstructure.
最新回复
(
0
)