首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某投资公司建造-一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2014年5月30日。该投资公司于2014年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2014年6月2日提
【背景资料】 某投资公司建造-一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2014年5月30日。该投资公司于2014年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2014年6月2日提
admin
2019-04-02
92
问题
【背景资料】
某投资公司建造-一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2014年5月30日。该投资公司于2014年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2014年6月2日提交了投标保证金,标会于2014年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司 (甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2014年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2014年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2014年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D项工作延误1d和人工窝工7个工日。
事件三:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
【问题】
合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔额是多少?
选项
答案
合理费用索赔额为:(6+8+24)工日×18元/工日+(14+6)工日×30元工日+15000元+1000元=17284(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pYyw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景:高新技术企业新建厂区里一栋8层框架结构办公楼工程,采用公开招标的方式选定A施工单位作为施32,总承包,双方按《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013-0201签订施工合同。施工合同中约定钢筋、水泥等主材由业主供应,其他结构材料及装饰装修材料均
门窗工程应对下列材料及建筑外墙金属窗、塑料窗的性能指标进行复验()。
竹地板面层的品种与规格应符合设计要求,板面应()。
关于建筑幕墙工程,下列各项中应对其进行复验的有()。
关于建筑幕墙工程的“三性试验”,具体是指()。
关于建筑装饰装修工程质量控制资料的检查,主要应检查下列()内容。
有质量缺陷的结构工程,通过()后满足安全使用要求的可以验收。
当施工图没有变更时,直接在施工图上加盖()形成竣工图。
建筑节能分部应在()进行验收。
随机试题
业主负责采购材料和设备的进度管理中,设备监理工程师的主要工作不包括( )。
设定火灾过程中,在进行建筑物内可燃物的分析时,应着重分析()等因素。
杨女士2001年与吴先生结婚,生一子小吴,婚后二人购买了一套两居室的房屋居住,2003年吴先生用家庭财产20万元与朋友合伙成立了一家股份公司,占50%的股权,2007年二人起诉离婚,离婚时公司价值200万元,房产价值150万元,其他家庭资产80万元。200
数控机床对进给伺服驱动系统的主要要求有()。
下列各项中,当年超过税法规定的扣除限额部分,可以结转到以后年度扣除的有()。
下列车船税计税依据正确的有()。
全陪导游人员、地陪导游人员、旅游团领队构成的导游服务集体协作共事、建立良好合作关系的原则基础是()。
劳动争议发生以后,当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成,当事人一方要求仲裁的,可以向()申请仲裁。
下列描述正确的是()。
在教学过程中,王老师能够听取奇奇的意见,说明王老师与学生之间的关系属于()师生关系。
最新回复
(
0
)