首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景材料: 某二级公路的主要工序如下表: 施工单位编制了如下图所示的网络计划。 施工中发生了如下事件: 事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。 事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。 事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工1
背景材料: 某二级公路的主要工序如下表: 施工单位编制了如下图所示的网络计划。 施工中发生了如下事件: 事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。 事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。 事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工1
admin
2017-10-19
62
问题
背景材料:
某二级公路的主要工序如下表:
施工单位编制了如下图所示的网络计划。
施工中发生了如下事件:
事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。
事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。
事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。
针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。
问题:
计算可索赔的费用。
选项
答案
可索赔的费用=10d×(1.5+0.2)万元/d=17万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pdkw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景:A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价,并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同,其中约定工程款支付方式为按月计量支付,并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请
后张法预应力混凝土梁施工中,曲线预应力孔道最低点宜设置()。
关于围挡(墙)设置的说法,正确的有()。
关于确保水泥混凝土在规定时间内完成施工的说法,正确的是()。
施工技术资料卷宗封面上应有()签字并加盖公章。
技术标书的编制依据应该以()为标准。
刚性路面在荷载作用下产生的(),呈现出较大的刚性。
背景资料:某公司承接一座城市跨河桥A标,为上、下行分离的两幅桥,上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁结构,跨径为70m+120m+70m。建设中的轻轨交通工程B标高架桥在A标两幅桥梁中间修建,结构形式为现浇变截面预应力混凝土连续箱梁,跨径为87.5
公路工程计量的组织类型有哪几种?公路工程费用的支付原则是什么?
公路工程高处操作平台的临边应设置防护栏杆,其高度不应低于()m。
随机试题
按生产要素密集程度划分,投资大、技术装备程度较高、劳动力比重小的企业属于()。
函数f(x)=是连续函数,则a=。()
Residentswerecuttingtheirlawns,washingtheircarsandotherwise______apleasant,sunnyday.
下列软膏基质中,较适用于有大量渗出液患处使用的软膏基质是
患者女,64岁。冠心病病史15年,突发脑出血,2个月前入院,现患者病情稳定,送入康复科进行进一步诊治,现患者左上肢能进行屈伸共同运动,但肘屈曲位不能旋前、旋后,坐位时,患者足能接地,足能背屈,患者定向、注意力、记忆力有不能程度的障碍。患者左上肢Brun
患者,女,50岁,初诊为高血压,目前血压维持在145/85mmHg。护士在评估中发现患者喜好下列食物。护士应指出,其中最不利于控制高血压的食物是()
某基层法院就郭某敲诈勒索案一审适用简易程序,判处郭某有期徒刑4年。对于一审中的下列哪些情形,二审法院应以程序违法为由,撤销原判发回重审?(2016年卷二73题,多选)
两个以上法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个法院起诉(选择管辖);原告向两个以上有管辖权的法院起诉的,由最先立案的法院管辖。()
老年期的记忆特点有()
Thereareagrowingnumberofpetownerswhofeedpetsonraw,whichmeans,"uncooked"meatandbones.WilliamBurk,apetfood
最新回复
(
0
)