首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务之前,业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为一名监理工程师,对遇到的下列问题,应提出怎样的处理意见。 问题: 1.在施工招标文件中,按工期
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务之前,业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为一名监理工程师,对遇到的下列问题,应提出怎样的处理意见。 问题: 1.在施工招标文件中,按工期
admin
2009-05-15
68
问题
某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务之前,业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为一名监理工程师,对遇到的下列问题,应提出怎样的处理意见。
问题:
1.在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但在施工合同中,开工日期为1997年12月15日,竣工日期为1999年7月20日,日历天数为581天,请问监理的工期目标应为多少天?为什么?
2.施千合同规定,业主给施工单位供应图纸7套,施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸,增加的施工图纸的费用应由谁来支付?
3.在基槽开挖土方完成后,施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护,业主代表进入施工现场不慎掉人基坑摔伤,由此发生的医疗费用应由谁来支付?为什么?
4.在结构施工中,施工单位需要在夜间浇筑混凝土,经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定,在晚上11点以后一般不得施工,若有特殊情况,需要给附近居民补贴,此项费用由谁来承担?
5.在结构施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3天,停电后施工单位为了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊、两台混凝土搅拌机停止工作,施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告,要求索赔工期和费用,监理工程师应如何批复?
选项
答案
1.按照合同文件的解释顺序,协议条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以协议条款为准。故监理的工期目标应为581天。 2.合同规定业主供应图纸?套,施工单位再要3套图纸,超出合同规定,故增加的图纸费用由施工单位支付。 3.在基槽开挖土方后,在四周设置围栏,按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故,所发生的医疗费用应由施工单位支付。 4.夜间施工虽经业主同意,并办理了有关手续,但应由施工单位承担有关费用。 5.由于施工单位以外的原因造成的停电,在一周内超过8小时,施工单位又按规定提出索赔的,监理工程师应批复工期顺延。由于工人已安排进行其他生产工作,监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作,监理工程师视情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qib5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
依据《水防法》,禁止()无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。
《规划环境影响评价条例》规定:规划编制机关对可能造成不良环境影响并直接涉及公众环境权益的专项规划,应当在(),采取调查问卷、座谈会、论证会、听证会等形式,公开征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书的意见。
依据《规划环评条例》,规划环境影响的篇章和说明的内容是:
下列对《外商投资产业指导目录》的分类的说法正确的是:
依据《基本农田保护条例》规定,下列哪些情况应当收回基本农田
依据《中华人民共和国城乡规划法》,在城市总体规划、镇总体规划确定的建设用地范围之外,不得设立()。
县级以上人民政府及其林业主管部门应当积极发展生态林业,鼓励和支持林业生产者和相关企业采用木材节约和代用技术,开展()等综合利用,提高木材综合利用率。
下列属于建设项目环保验收的条件的是:
依据《节能减排综合性工作方案》,严格控制新建高耗能、高污染项目,其开工建设要严格执行“六项必要条件”,即必须符合()等规定和要求。
根据《国家重点生态功能保护区规划纲要》,重点生态功能保护区规划的基本原则不包括()。
随机试题
下列选项中,属于马克思主义理论体系基本组成部分的有
蛋白质α螺旋是最常见的二级结构。下列4种氨基酸中哪个最适合形成α螺旋
A.肠系膜血栓B.异物堵塞肠腔C.急性弥漫性腹膜炎D.肠道功能紊乱E.水、电解质紊乱麻痹性肠梗阻见于()。
以下关于未成年工的特殊劳动保护的说法,正确的是()。
2010年,我国进出口贸易总额为29727.6亿美元,同比增长34.7%。2010年,我国机电产品出口9334.3亿美元,同比增加30.9%;高新技术产品出口4924.1亿美元,同比增长30.7%。船舶、汽车零部件出口保持较快增长,其中船舶出口同
B超:超声波:诊断
某法院在审理一行政案件中认为某地方性法规与国家法律相抵触。根据我国宪法和法律的规定,下列表述何者为正确?()
WetendtothinkofthedecadesimmediatelyfollowingWorldWarIIasatimeofprosperityandgrowth,withsoldiersreturningh
系统设计包括多项内容,系统设计最基础性的工作是()。
WhatisthebasichonorintakingpartintheOlympicGames?Accordingtothepassage,theOlympicGamesarenotonlysportgam
最新回复
(
0
)