首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目施工过程中,在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。 ①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天; ②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天; ③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天; ④由
某工程项目施工过程中,在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。 ①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天; ②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天; ③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天; ④由
admin
2018-05-29
70
问题
某工程项目施工过程中,在不同的时间段先后发生了多次暂停施工。
①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;
②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;
③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;
④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨,导致暂停施工4天。
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,对上述情况导致的暂停施工,承包人可获得的工期顺延为( )天。
选项
A、13
B、15
C、19
D、27
答案
C
解析
根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,因发包人原因造成暂停施工的,相应顺延工期;由于出现异常恶劣气候条件导致工期延误的,承包人有权要求延长工期;因承包人原因造成暂停施工的,工期不予顺延。本案例中监理人未能按约定提供图纸,以及发包人未能按约定支付工程款造成的停工,均属于发包人原因。暴雨属于异常恶劣气候条件。而工程师要求承包人对质量问题进行整改所造成的停工,属于承包人原因。因此,承包人可获得的工期顺延为19天。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qlSw777K
本试题收录于:
建设工程施工管理题库二级建造师分类
0
建设工程施工管理
二级建造师
相关试题推荐
下列关于施工总承包模式的说法,正确的是()。
下列有关工程预付款的说法,正确的是()。
工程项目竣工质量验收的基本对象是()。
工料单价法计价程序与综合单价法计价程序因取费基数不同,计算程序都分为三种。二者有两种取费基数相同,即()。
下列关于项目结构图、组织结构图和合同结构图的说明,正确的是()。
安全措施应该与风险等级相适应,对于可容许的风险,其对应的安全措施是()。
承包人的一般义务中,承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求,编制(),并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
某打桩工程合同约定,某月计划完成工程桩120根;单价为1.2万元/根。时值月底,经确认的承包商实际完成的工程桩为110根;实际单价为1.3万元/根,则该工程的已完工作预算费用(BCWP)为()万元。
编制生产安全事故应急预案的目的有()。
下列选项中,不属于制定安全生产事故应急预案原则的一项是()。
随机试题
气候
关于急诊室工作制度,哪项有错误
患者,男,29岁。症见喘咳气急,胸闷,痰稀薄色白,兼恶寒头痛,苔薄白而滑,脉浮紧。问题2:(假设信息)若患者得汗而喘不平,可加用
患者,男,40岁,阵发性脐周疼痛,肛门停止排便排气2天,伴有呕吐。查体:体温37.5℃,脉搏84次/分,血压118/80mmHg,腹部轻度膨隆,未见肠型,右下腹麦氏切口瘢痕愈合,肠鸣音亢进,偶闻气过水声,腹部无明显压痛,未扪及肿块。立位腹平片示结肠内有气
下列哪部作品不是《安徒生童话》中的作品?()
现场教学和个别指导是中小学教学的______。
按照《中华人民共和国教育法》的规定.对在校同内结伙斗殴,寻衅滋事,扰乱学校及其他教育机构教育教学秩序或者破坏校舍、场地及其他财产的.由()来处罚。
有5名日本侵华时期被抓到日本的原中国劳工起诉日本一家公司,要求赔偿损失。2007年日本最高法院在终审判决中声称,根据《中日联合声明》,中国人的个人索赔权已被放弃,因此驳回中国劳工的诉讼请求。查1972年签署的《中日联合声明》是这样写的:“中华人民共和国政府
【B1】【B17】
Peopletendtohaveoneofthreebeliefsaboutthemeaningofworkandwhichcategoryyoufallintolargelydependsonyourpare
最新回复
(
0
)