首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某二级公路的主要工序如下表: 施工中发生了如下事件: 事件一:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。 事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。 事件三:由于图纸晚到,导致E工作停工10天。 针对上述事件中的暂停施工,施工单位在
某二级公路的主要工序如下表: 施工中发生了如下事件: 事件一:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。 事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。 事件三:由于图纸晚到,导致E工作停工10天。 针对上述事件中的暂停施工,施工单位在
admin
2011-02-15
20
问题
某二级公路的主要工序如下表:
施工中发生了如下事件:
事件一:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。
事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。
事件三:由于图纸晚到,导致E工作停工10天。
针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/天,利润损失费为人民币0.2万元/天。
问题:
1.计算图示网络工期,并指出关键线路。
2.针对背景中的网络计划,分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。
3.计算可索赔的费用。
选项
答案
1、网络工期T=40+50+90+140=320天 关健线路为:①—②—④—⑦—⑩ 2、分别如下: 1)工作C工作工期和费用索赔不合理。施工单位设备故障是施工单位自身的原因造成的,这是施工单位的责任。 2)百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力,费用不能索赔。工期方面:D工作晚开工15天。但D的总时差是20天,耽误了15天,不影响总工期,因此不能索赔工期。 3)图纸晚到是由于业主的原因造成的,属于业主的责任。费用可以索赔。E工作总时差是10天,耽误了10天,不影响总工期,不能索赔工期。 3、可索赔的费用=1.5×10=15万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rItw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
钢筋网材料宜采用Q235钢,钢筋直径宜为6~12mm,网格尺寸宜采用(),搭接长度应符合规范。
喷射混凝土施工前,应做混凝土凝结时间试验,初凝和终凝时间不应大于()。
当地层条件差、断面特别大时,浅埋暗挖隧道施工不宜采用()。
下列关于桥梁工程施工质量验收要求,正确的是()。
下列关于城镇道路施工分项工程验收的说法中,最规范的是()。
【背景资料】某公司承接了某城市主干道路工程,该道路全长16km,工程中还包括32km雨水管道和16km污水管道及桥梁数座。该工程施工工期为雨季,施工前,项目施工组织设计已经由上一级批准。施工过程中发生了以下事件:事件一:由于施工工期较紧,建设方要求雨季
【背景资料】某燃气管道工程管沟敷设施工,管线全长3.5km,钢管为公称直径400mm的管道,管壁厚8mm,管道支架立柱为槽钢焊接,槽钢厚8mm,角板厚10mm。设计要求焊缝厚度不得小于管道及连接件的最小值。总承包单位负责管道结构、固定支架及导向支架立柱的
【背景资料】某热力管线暗挖隧道,长3.4km,断面有效尺寸为3.2m×2.8m,埋深3.5m。隧道穿越地层为砂土层和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无需降水。承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m隧道开挖及初期支护分包B专业公司。B公司依据A公司的施
关于简支梁板吊运方案的要求,正确的有()。
新奥法施工中,当( )稳定后,修筑防水层和第二次衬砌。
随机试题
组织变革是组织根据内外环境的变化而进行的调整、改革和适应的过程。()
白芍可用于治疗
下列传播途径中哪一项与艾滋病无关
急性呼吸衰竭不伴CO2潴留慢性呼吸衰竭伴CO2潴留
在计算机网络中,常将实现通信功能的设备和软件称为:
设备监理工作实施中,( )是设备工程项目监理的基础。
根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》,批量转让是指金融企业对()户/项以上的不良资产进行组包,定向转让给资产管理公司的行为。
吴某和李某夫妻二人共有一套房屋,房屋所有权登记在吴某的名下。后吴某和李某离婚,人民法院判决房屋归李某所有,该判决的生效日期为2016年2月1日,但双方并未办理房屋所有权变更登记。2016年3月1日,李某以自己的名义将该房屋出卖给张某,双方签订了书面房屋买
2014年1月,郭某被A公司聘为专职汽车司机,经过双方协商正式签订为期5年的劳动合同。合同中约定:乙方(即郭某)若严重违反劳动纪律或企业规章制度,甲方(即A公司)可以解除合同,《驾驶员安全须知》以及公司的各项规章制度,均为本合同的附件,与本合同具有同等的法
3,65,35,513,99,()。
最新回复
(
0
)