首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某市政府投资工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3—1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成的投资(部分)见
【背景资料】 某市政府投资工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3—1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成的投资(部分)见
admin
2016-03-02
32
问题
【背景资料】
某市政府投资工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图3—1所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成的投资(部分)见下表。
施工过程中发生如下事件:
事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,致使A工作开始时间推迟1个月,导致施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2:设计单位修改图纸使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。
事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6—7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时间最终延长1个月。
事件4:G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使I工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。
事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,并要求对该工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果工程质量不合格,施工单位进行了整改。
以上事件1~4发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。1—7月份投资情况见下表。
【问题】
针对施工过程中发生的事件,项目监理机构批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
选项
答案
(1)事件1发生后,应批准工程延期1个月。 (2)事件4发生后,应批准工程延期0.5个月。 其他事件未造成工期延误,故项目监理机构的工程延期为1.5个月。该工程实际工期为20+1+0.5=21.5(个月)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rL6u777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景资料:A公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统的安装,系统工作压力为2.5MPa。由于工期较紧,A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证,管道及管件均由业主提供。管道系统施工完后,B
背景资料:A公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统的安装,系统工作压力为2.5MPa。由于工期较紧,A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证,管道及管件均由业主提供。管道系统施工完后,B
背景资料:某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,工程项目的原施工进度双代号网络计划如下图所示,该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个
背景资料:某机电安装公司承建某厂锅炉房工程安装任务。该锅炉房的机电设备安装工程由业主发包,工程项目的原施工进度双代号网络计划如下图所示,该工程总工期为18个月。在上述网络计划中,工作C、F、J三项工作均为锅炉安装。在工程按计划进行4个
背景资料:建设单位就某工程项目与甲施工单位签订了施工总承包合同。经建设单位同意,甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中,发生了如下事件:事件一:在合同约定的工程开工日前,建设单位收到甲施工单位报送的“工程开工报审表”后即予
背景资料:某安装公司总承包了一大型压缩机组的设备安装任务,合同约定:安装公司负责大型压缩机组设备采购、施工和试运行工作,合同总额为5000万元,工期为12个月。在压缩机组设备采购之前,业主要求安装公司按其指定的供货商进行采购,被安装公司拒绝,安装
背景资料:某安装公司总承包了一大型压缩机组的设备安装任务,合同约定:安装公司负责大型压缩机组设备采购、施工和试运行工作,合同总额为5000万元,工期为12个月。在压缩机组设备采购之前,业主要求安装公司按其指定的供货商进行采购,被安装公司拒绝,安装
背景资料:某安装公司总承包了一大型压缩机组的设备安装任务,合同约定:安装公司负责大型压缩机组设备采购、施工和试运行工作,合同总额为5000万元,工期为12个月。在压缩机组设备采购之前,业主要求安装公司按其指定的供货商进行采购,被安装公司拒绝,安装
背景资料:A公司承包了东北某新建炼油厂的压缩机站机电安装工程,要求年底竣工。8台H型工艺气往复压缩机安装结束后,拟对压缩机进行单机调试,并由项目总工程师编制了用空气为介质的单机试运转方案报建设单位审批后,施工单位主持,建设单位参加单机试运工作。由
随机试题
试述文化自觉的意义和内容。
大蓟的功效是黄芩的功效是
遗传密码的简并性是指
王某以借款纠纷为由起诉吴某。经审理,法院认为该借款关系不存在,王某交付吴某的款项为应支付的货款,王某与吴某之间存在买卖关系而非借用关系。法院向王某作出说明,但王某坚持己见,不予变更诉讼请求和理由。法院遂作出裁定,驳回王某的诉讼请求。关于本案,下列哪一说法是
外国公民张女士与旅居该国的华侨王先生结婚,后因感情疏离,张女士向该国法院起诉离婚并获得对其有利的判决,包括解除夫妻关系,以及夫妻财产分割和子女抚养等内容。该外国与中国之间没有司法协助协定。张女士向中国法院申请承认该离婚判决,王先生随后在同一中国法院起诉与张
继“微博”之后,“微信”逐渐成为政府与群众沟通交流的新平台,人们亲切地称之为“指尖上的政民对话”。政务微信的开通:
在VisualFoxPro中,自由表不能建立的索引是
下列数据流中,属于输入流的一项是______。
销售部助理小王需要根据2012年和2013年的图书产品销售情况进行统计分析,以便制订新一年的销售计划和工作任务。现在,请你按照如下需求,在文档“Excel.xlsx”中完成以下工作并保存。根据“销售订单”工作表的销售列表创建数据透视表,并将创建完成的数
A、Smallcompanies.B、Industrialists.C、Tradeunions.D、Theyoungergeneration.B细节题。短文提到,工业家们并不反对政府这些计划,他们承认,缩减工作时间会帮助他们减少成本。由此可
最新回复
(
0
)