首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图5-1所示的网络进度计划:
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图5-1所示的网络进度计划:
admin
2013-06-10
48
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了图5-1所示的网络进度计划:
该工程施工过程中发生了以下事件:
1.基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天;
2.B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天;
3.甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元;
4.乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使安装调试工作延误5天,损失12万元;发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
[问题一]
施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和赞用补偿。
[问题二]
如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?
[问题三]
该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为 180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?
注:计算结果保留一位小数。
选项
答案
[问题一] 1.业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间,如造成乙公司费用的增加,则应补偿相关费用。 2.因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,因为已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。 因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。 3.由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。 因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。 4.由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。 由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。 [问题二] 1.甲公司应得到工期补偿为: 事件一:业主预制桩供应不及时补偿工期7天; 事件四:因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。 合计12天。 甲公司应得到费用补偿为: 事件一:7×6000=4.2(万元) 事件二:5.0(万元) 事件四:5×6000=3.0(万元) 合计:12.2万元。 2.因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。 乙公司应得到费用补偿为: 事件一补偿(若产生):7×6000=4.2(万元) 事件四罚款:5×6000=3.0(万元) 合计:4.2-3.0=1.2(万元) [问题三] 桩购置费为:800×950=76(万元) 桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元) 甲公司桩基础施工应得工程价款为:129.6-76=53.6(万元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rL75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
监理工程师应采取综合性控制措施进行目标控制,其中合同控制措施包括()。
()应对内向监理单位负责,对外向业主负责。
在项目管理软件中建立新工程;按照各个编码表格的内容输入(),为每个作业指定日期。
关于组织结构的基本内涵描述正确的是()。
关于组织结构图的说法错误的是()。
工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,而合同又无约定,其相应综合单价()。
项目监理人员参加设计技术交底会应了解()基本内容。
关于监理组织常用的四种结构形式,下述说法不正确的是( )。
《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》,建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。审查施工图设计文件的主要内容包括()。
随机试题
A.PCAB.血清胃泌素C.13C呼气试验D.IFA自身免疫性胃炎可检测到
男婴,足月产。生后3天出现皮肤轻度黄染,吃奶好,无发热。肝脾不大,脐无分泌物,血清总胆红素17.5mmol/L(10mg/dl),血型:母“A”,子“0”,应考虑为
消化性溃疡患者饮食宜少量多餐,其意义是( )。【历年考试真题】
子宫内膜癌的可靠确诊方法为
当公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权()以上的股东,可以请求人民法院解散公司。
我国第一个全国性广告行业组织是()。
海南矿产资源种类较多,已探明具有开发价值的矿产有57种,其中铝铁矿石位列全国第一。()
关于同事督导过程的优点,下列说法不正确的是()
请编写函数fun:在形参指针所指的4个整数中找出最大值和最小值,最大的放在a中,最小的放在d中。注意:部分源程序存在PROG1.C中,请勿改动主函数main和其他函数中的任何内容,仅在函数fun的花括号中填入所编写的若干语句。1#include
Peopletravelforalotofreasons.Sometouristsgotoseebattlefieldsor【S1】______shrines.Othersarelookingforculture,
最新回复
(
0
)