首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位根据领取的某50000m2单层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得了中标。该施工单位于2003年5月10日与建设单位(业主)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为12个月。工程招标文件参考资料中提供的使
某施工单位根据领取的某50000m2单层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得了中标。该施工单位于2003年5月10日与建设单位(业主)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为12个月。工程招标文件参考资料中提供的使
admin
2013-04-02
73
问题
某施工单位根据领取的某50000m
2
单层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得了中标。该施工单位于2003年5月10日与建设单位(业主)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为12个月。工程招标文件参考资料中提供的使用回填土距工地7m。但是开工后,检查该土质量不符合要求,施工单位只得从另一距工地21m的土源采购。由于供土距离的增大,必然引起费用的增加,施工单位经过仔细计算后,在业主指令下达的第三天,向业主提交了每立方米土提高人民币7元的索赔要求。工程进行了一个月后,因业主资金缺,无法如期支付工程款,口头要求施工单位暂停施工一个月。施工单位亦口头答应。恢复施工后不久,在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工:7月20日至7月25日施工单位设备出现了从未有过的故障;8月10日至8月12日施工现场出现罕见的特大暴雨,造成了8月13日~14日该地区供电中断。针对上述两次停工,承包商(施工单位)向业主提出要求顺延工期共45天。
问题:
①该工程用固定价格合同是否合适?
②该合同的变更形式是否妥当?为什么?
③施工单位的索赔要求成立的条件是什么?
④上述条件中施工单位提出的索赔要求是否合理?说明原因?
选项
答案
①因为固定价格合同适用于工程量大且能够较准确计算,工期较短,技术不太复杂,风险不太大的项目。该工程符合这些条件。故是采用固定价格合同是合适的。 ②该合同变更形式是不妥的。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设合同应当采用适当书面形式,合同变更亦采用适当书面形式。若在应急情况下,采用口头形式,但事后应以书面形式予以确认。否则,在合同双方,对合同内容有争议时,往往在口头形式难以举证。而以书面约定的内容为准。 ③施工单位要求赔索成立应具备四个条件: a.与合同相比,已造成了实际的额外费用或工期损失; b.造成费用增加或工期延误不属施工方原因; c.造成费用增加或工期延误不是由施工单位承担; d.施工单位在规定时内提交了增加费用和延期报告。 ④因购土的地点发生变化提出索赔是不合理的,原因是: a.施工单位应对自己的投标文件解释负责; b.施工单位应对自己报价的准确性与完备性负责; c.作为有经验的施工单位可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供用土的质量是否合格,若施工单位没有做此事,风险应由施工单位承担。因几种原因造成的停工要求不合理,业主单位批准可延期4天。因业主紧缺资金要求停工1个月,而提出的工期索赔是合理的。原因是业主未能及时支付进度款,施工单位可向业主提出工期索赔和经济损失索赔。故施工单位可以提出的工期索赔为34天。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rNHu777K
本试题收录于:
建设工程项目管理题库一级建造师分类
0
建设工程项目管理
一级建造师
相关试题推荐
关于电气设备及灯具施工方法的说法,正确的有()。
【背景资料】招标文件里清单钢筋分项综合单价是4433元,钢筋材料暂定价2500元/t,工程量260t。结算时钢筋实际使用250t,业主签字确认的钢筋材料单价是3500元/t,施工单位根据已确认的钢筋材料单价重新提交了钢筋分项的综合单价是6206.2元。钢
背景资料:某工程在实施过程中发生如下事件:事件一:由于工程施工工期紧迫,建设单位在未领取施工许可证的情况下,要求项目监理机构签发施工单位报送的《工程开工报审表》。事件二:在未向项目监理机构报告的情况下,施工单位按照投标书中打桩
下列地基处理方法中,最常用、最经济的深层地基处理方法是()。
建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度,应按设计要求铺设,不符合铺设要求的是()。
质量记录是质量管理体系文件的组成部分,质量记录应以规定的文件形式和程序进行,并应有实施、验证、审核等人员的( )。
质量记录是质量管理体系文件的组成部分,质量记录应以规定的文件形式和程序进行,并应有实施、验证、审核等人员的( )。
工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目( )。
研究工程建设项目施工招标文件的重点包括()。
从事工程建设监理活动,应当遵循的准则包括( )。
随机试题
我国古代第一位有巨大成就的浪漫主义诗人是()
苔原的分布区域是()
国库单一账户体系中,不属于行政事业单位使用的账户有()。
因合同纠纷提起的诉讼,只能由被告住所地管辖。()
孔雀蜘蛛的体型非常小,只有4毫米到5毫米,其中,雌性蜘蛛比雄性蜘蛛大。不过,就是这样小的身躯,也能靠着大自然的________吸引人们的注意。填入画横线部分最恰当的一项是()。
党的十七大报告指出,要坚持依法治国基本方略,树立社会主义法治理论,实现国家各项工作法治化,保障公民合法权益。法治的本质是()。
有着36亿年历史的细菌是整个生命史中的耐力冠军,是地球上最大的“适者”。在很多学者看来,无论将来人类将如何统治地球,细菌地位的改变仍然无法想象。它们的数量居于压倒性地位,种类之繁无可匹敌;它们的生活环境极为广泛,代谢模式又无可比拟。人类对于环境的破坏性行为
Theworryaboutsaltisthatitmay(31)highbloodpressure.Chemically,salt(32)ofsodiumandchlorideions,bothof(33)ar
Thedoctor______methatifItookthismedicinetwiceaday,Iwouldbewellsoon.
Adietrichinproteinisthebestwaytoloseweight,leadingnutritionalscientistswillsaytoday.Millionscouldkeepintri
最新回复
(
0
)