首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
R公司中标一城市排水工程,合同工期20个月。按照招标文件中合同条款的规定,工期每提前一个月奖励5万元,每滞后一个月罚款10万元。在开工之前,须向工程师提交详细的施工组织设计和网络图,R公司对各工序的划分和各工序的逻辑关系见下表所示。 根据此表编制的网络图
R公司中标一城市排水工程,合同工期20个月。按照招标文件中合同条款的规定,工期每提前一个月奖励5万元,每滞后一个月罚款10万元。在开工之前,须向工程师提交详细的施工组织设计和网络图,R公司对各工序的划分和各工序的逻辑关系见下表所示。 根据此表编制的网络图
admin
2009-04-15
50
问题
R公司中标一城市排水工程,合同工期20个月。按照招标文件中合同条款的规定,工期每提前一个月奖励5万元,每滞后一个月罚款10万元。在开工之前,须向工程师提交详细的施工组织设计和网络图,R公司对各工序的划分和各工序的逻辑关系见下表所示。
根据此表编制的网络图获得工程师的批准,在工程施工过程中发生以下事件:
事件1:E工作为软弱地基土开挖工程,边坡支护、降水工作(不在招标范围之内)由业主委托专业基础施工企业C公司施工。该公司使用土锚拉结方案,在施工过程中,因南部边坡土质过于复杂,部分地段出现失稳征兆,及时采用应急方案得以纠正。R公司在基坑内的作业也受到一定的影响。在北边坡的施工过程中,R公司开挖土方过快,使得卸载过急,导致出现地基反弹、边坡出现失稳征兆。后由 C公司处理后得以解决。由于以上原因,使工期延长2个月。业主经评估;认为双方对工期延误的责任各占50%。
事件2:I工作为钢结构工程。钢结构加工前,业主通知施工单位该工程需进行设计变更,以实现更多的使用功能,但设计变更图纸几经反复,造成I工作延长2个月。
问题
1.根据逻辑关系表绘制网络图,并确定关键线路。
2.对于以上两个事件,承包商可以得到的工期索赔是多少?并确定关键线路。
选项
答案
1.该工程施工网络计划如下图所示。 [*] 关键线路为:①—③—⑤—⑧—⑨—⑩—⑿ 2.对以上事件的处理: 事件1中的E工作,由其他分包商造成的延误时间为1个月。 事件2中的I工作,由业主造成的延误为2个月。 将E伪作业时间改为4个月,I的作业时间改为6个月,网络计划如下图所示。 [*] 承包商可以得到的索赔是:21-20=1(月) 关键线路有三条: ①—③—⑤—⑧—⑨—⑩—⑿ ①—③—⑤—⑥—⑦—⑾—⑿ ①—②—⑥—⑦—⑾—⑿
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rUIu777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
______是指为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。()
下列高层建筑管道的连接方法中,______可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径的管道。()
背景材料:某安装公司承接了一大型超市的机电安装工程,并将其中一项消防喷淋管道改造工程分包给一家具有资质的专业公司施工。超市里出售化妆品、纺织品、文化用品等。超市每天营业时间为上午9时至晚上8时。甲方要求改造工程的实施不影响正常的营业,施工单位问题:是否
背景材料:某火灾报警及联动控制系统的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器,安装完毕后,对该火灾探测器进行现场测试,并由相关部门对该系统工程进行了验收。该工程施工项目部根据工程的特殊性,对
高压管道的特点要求其要具有()
分部工程中对工程质量影响大的分项工程定为______分项工程。()
背景材料:某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务,合同工期为120d,合同价款为300万元。该安装工程公司项目部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计,该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工
背景材料:某机电安装工程公司承担了一机电工程项目的安装任务,合同工期为120d,合同价款为300万元。该安装工程公司项目部根据施工合同和自身的技术水平为该工程编制了施工组织设计,该施工组织设计包括施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部(分项)工
背景材料:某化工生产设备安装工程项目,采用解体安装方法进行施工。某机电安装工程公司通过投标取得该项目的总承包施工任务。为了控制分包商的施工质量,业主分别与总承包方和分分包方签订了工程施工总承包合同和分包合同。在合同履行过程中发生了以下事件。事件1:该机电
目前常用的金属热喷涂材料有()。
随机试题
A、何首乌B、苍术C、麦冬D、牛膝E、半夏断面洁白,富粉性的药材是
男性,30岁,酒后驾车发生车祸,右上腹受伤致肝破裂。神志清楚,上腹部明显压痛,面色苍白,四肢湿冷,脉搏130次/min,血压10.7/8kPa(80/60mmHg),尿少,口渴,过度换气。病人的诊断是
在一起故意伤害案中,人民检察院认为被告人美国人可能被判处无期徒刑,因而向中级人民法院提起公诉。中级人民法院受理后,认为不需要判处无期徒刑以上刑罚,对此,中级人民法院()。
某大型防洪工程由政府投资兴建。项目法人委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司依据有关规定确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标
下列关于组合风险限额管理的说法,正确的有()。
已知A,B,C发生的概率均为,且P(AC)=P(BC)=,P(AB)=0,则A,B,C都不发生的概率为_______.
使用价值和价值是商品的两个基本因素,缺一不可。当生产者把商品卖给消费者时()
设矩阵B=,已知矩阵A相似于B,则秩(A一2E)与秩(A—E)之和等于()
Thecellphone,adevicewehavelivedwithformorethanadecade,offersagoodexampleofapopulartechnology’sunforeseensi
执行如下命令序列后,最后一条命令的显示结果是()。DIMENSIONM(2,2)M(1,1)=10M(1,2)=20M(2,1)=30M(2,2)=40?M(2)
最新回复
(
0
)