首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某政府投资建设工程项目,采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)计价方式招标,发包方与承包方签订了施工合同,合同工期为110天。 施工合同中约定: (1)工期每提前(或拖延)1天,奖励(或罚款)3000元(含税金)。
某政府投资建设工程项目,采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)计价方式招标,发包方与承包方签订了施工合同,合同工期为110天。 施工合同中约定: (1)工期每提前(或拖延)1天,奖励(或罚款)3000元(含税金)。
admin
2019-03-27
26
问题
某政府投资建设工程项目,采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)计价方式招标,发包方与承包方签订了施工合同,合同工期为110天。
施工合同中约定:
(1)工期每提前(或拖延)1天,奖励(或罚款)3000元(含税金)。
(2)各项工作实际工程量在清单工程量变化幅度±10%以外的,双方可协商调整综合单价;在变化幅度±10%以内的,综合单价不予调整。
(3)发包方原因造成机械闲置,其补偿单价按照机械台班单价的50%计算;人员窝工补偿单价,按照50元/工日计算。
(4)规费综合费率为3.55%,税金率为3.41%。
工程项目开工前,承包方按时提交了施工方案及施工进度计划(施工进度计划如图4-1所示),并获得发包方工程师的批准。
根据施工方案及施工进度计划,工作B和工作I需要使用同一台机械施工。该机械的台班单价为1000元/台班。
该工程项目按合同约定正常开工,施工中依次发生如下事件。
事件1:C工作施工中,因设计方案调整,导致C工作持续时间延长10天,造成承包方人员窝工50个工日。
事件2:J工作施工开始前,承包方为了获得工期提前奖励,拟订了J工作缩短2天作业时间的技术组织措施方案,发包方批准了该调整方案。为了保证质量,I工作时间在压缩2天后不能再压缩。该项技术组织措施产生费用3500元。
事件3:H工作施工中,因劳动力供应不足,使该工作拖延5天。承包方强调劳动力供应不足是因为天气过于炎热所致。
事件4:招标文件中G工作的清单工程量为1750m
3
(综合单价为300元/m
3
),与施工图纸不符,实际工程量为1900m
3
。经承发包双方商定,在G工作工程量增加但不影响事件1~3而调整的项目总工期的前提下,每完成1m
3
增加的赶工工程量按综合单价60元计算赶工费(不考虑其他措施费)。
上述事件发生后,承包方及时向发包方提出了索赔并得到了相应的处理。
问题
件1~4发生后,承包方可得到的合理工期补偿为多少天?该工程项目的实际工期是多少天?
选项
答案
事件1~4发生后,承包方可得到的合理工期补偿为3天。该工程项目的实际工期是110+3-2=111(天)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rk75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
合同的权利义务终止,对()不产生影响。
施工阶段的监理文档管理,按照监理规范应该包含( )等28条内容
某工程项目监理机构具有统一指挥、职责分明、目标管理专业化的特点,则该项目监理机构的组织形式为( )。
监理工程师对施工组织设计进行审查,属于目标控制的()措施。
建设工程风险量数值的大小( )。
需要监理单位短期保存的监理文件包括()。
监理工程师进行全过程、全方位的质量控制,尽可能做到主动控制、事前控制,这是由于工程质量具有()特点。
如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( )关系。
建筑工程的协调包括( )几类。
基于互联网的建设工程项目信息管理系统为项目参与各方提供一个( )信息沟通环境。
随机试题
公共关系协会的主要活动内容有()
政府宏观经济行政管理的基本目标是()
肿瘤对放射治疗和化疗的敏感性取决于
右下肢被机动车压伤,具备下列哪项可以诊断为骨折
患者女性,32岁,以“低热、腹胀、腹泻3个月”来诊,既往5年前患肺结核,当时已治愈。查体:体形消瘦,腹部略膨隆,腹部触诊有腹壁柔韧感,全腹轻压痛,肝脾未及,移动性浊音阳性。超声检查肝、胆囊、脾、胰腺以及子宫、附件均未见异常。该病感染腹膜的途径有
A.对生殖健康有问题准备结婚的男女和新婚夫妇B.是“暂缓结婚”问题和“不宜生育”问题C.做好孕前准备,包括受孕时机,受孕季节的选择,夫妇双方的健康,心理、环境等因素的准备,同时要消除不利受孕因素的影响如戒烟,戒酒、避免有害物理化学因素的接触,掌握受
李大与李二系亲兄弟,李大独身无子,李二提出将他的三儿子李小过继给李大,李大未置可否。事后李大仍然独立生活,李小也从未对李大尽义务,也没有一起生活过。当李小准备结婚时,向李大要饯盖房子结婚。李大不肯给,李小不甘心,于是发生争议,李大诉请法院判决他与李小不存在
注册会计师的审计意见应合理保证已审会计报表的可靠程度,以便报表使用者据此作出正确决策。()
1984年,王某(女)和张某(男)相识并相爱。1987年,王某和张某同居,时年王某25岁,张某24岁。1990年10月,张某准备出国留学,因为怕被拒签,所以与王某仅仅办理了世俗的婚姻仪式,而没有办理法律的结婚登记。1992年8月,张某回国探亲,双方仍然保持
“中体西用”是洋务派处理中西文化关系的一种文化模式,一种文化心态。在洋务运动时期,下列属于“中体西用”的内容有()。
最新回复
(
0
)