首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某建设项目,业主委托了监理单位,并与承包商签订了施工总承包合同。总承包合同约定的部分内容如下: 施工合同工期为240天,采用单价合同,土方工程综合单价为40元/m3,分项工程实际工程量超过工程量清单数量10%以上时调整单价,调整系数为0.85;人工
某建设项目,业主委托了监理单位,并与承包商签订了施工总承包合同。总承包合同约定的部分内容如下: 施工合同工期为240天,采用单价合同,土方工程综合单价为40元/m3,分项工程实际工程量超过工程量清单数量10%以上时调整单价,调整系数为0.85;人工
admin
2019-09-24
56
问题
某建设项目,业主委托了监理单位,并与承包商签订了施工总承包合同。总承包合同约定的部分内容如下:
施工合同工期为240天,采用单价合同,土方工程综合单价为40元/m
3
,分项工程实际工程量超过工程量清单数量10%以上时调整单价,调整系数为0.85;人工单价为80元/工日,人工窝工费补偿标准为40元/工日;工作E、H使用同一台租赁设备,租赁费为1 200元/工日;工作F、I使用同一台自备设备,使用费800元/工日,其中折旧费为80元/工日;工作K为专业性工程,允许分包。
总承包商提交并经监理单位审批的施工进度计划如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:工作A为土方开挖工程,开挖中发现地质条件与勘察报告不相符。经补充勘察后调整了基础设计标高。使土方开挖量由60 000m
3
增加至69 000m
3
。采取赶工措施后原计划工作持续时间未受影响。
事件二:工作E完成后,由于业主进行设计变更,致使工作H延期20天开工、工作I延期15天开工,两项工作均按计划工作持续时间完成,总计人员窝工86工日。其他工作未受影响。总承包商向业主提出工期索赔和费用索赔。
事件三:工作K分包时,分包商向业主提交资质审查资料。为保证施工质量,总承包商根据以往经验,将工作K原设计尺寸扩大,分包商按承包商要求实施后,向业主申报了增加的工程量并提出相应费用补偿要求。
问题:
针对事件二,总承包商是否可向业主提出工期索赔要求?说明理由。列式计算总承包商可向业主提出的费用索赔额。
选项
答案
(1)总承包商可向业主提出工期索赔要求。 理由:业主进行设计变更属于业主的责任,且工作I延期15天开工超过其总时差10天,会影响工期5天。 (2)总承包商可向业主提出的费用索赔额=86×40+25×1 200+15×80=34 640(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rmq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
根据我国《合同法》,当事人约定的下列免责条款,无效的有()。
按照我国《合同法》的规定,合同履行中当事人的抗辩权包括()。
按照我国《合同法》的规定,下列陈述中,属于对要约内容的实质性变更的有()。
根据我国《合同法》,合同订立的必经程序有()。
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
设备采购评标结束后,由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不包括()等。
随机试题
提高油藏,特别是稠油油藏的采收率,行之有效的办法是()采油。
护理人员是病室环境的()
背景资料:某广场地下车库工程,建设面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99一0201)签订了施工承包合同,合同工期140d。工程实施过程中发生了下列事件:事件一:施工单位将施工作
某土方工程合同约定的某月计划工程量3100m3,预算单价16元/m3。到月底检查时,承包商实际完成工程量3000m3,实际单价18元/m3,则该工程的计划工作预算费用是()元。
深圳市的甲和乙订立了一份买卖合同,现在甲主张他们之间的合同无效,并起诉到深圳市某人民法院,人民法院可以依据下列哪些文件判定合同无效?()
《国民旅游休闲纲要》提出到2020年要基本建成与()相适应的现代国民旅游休闲体系。
简述教学过程中智力因素与非智力因素的关系。
Doctorshavetreatedthefirstreportedcaseof"Internetaddictiondisorder"broughtonbyexcessiveuseofGoogleGlass.I
计算机能直接执行的程序是()。
Thereisnodenyingthatstudentsshouldlearnsomethingabouthowcomputerswork,justasweexpectthematleasttounderstand
最新回复
(
0
)