首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。 土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连
背景资料: 某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。 土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连
admin
2020-10-28
98
问题
背景资料:
某办公大楼,为了加快建设进度、尽快投入使用,业主采用平行承发包模式,将土建工程、装饰装修工程分别与两家不同的工程公司A、B分别签署了相应的土建施工合同、装饰装修施工合同。
土建施工单位A在基础施工完成后,与城市市政管线进行初步连接的过程中,发现市政接口与新建工程的相对位置与业主给定的原设计图纸不符,认为是业主提供市政接口资料有误,A单位提出应由业主补偿由于市政管线位置与原图给定不符所带来增加的施工工作量。
监理工程师实地检查后,认为施工单位新建建筑定位放线可能有误,提出重新复查定位线。A单位从开工前设计院移交坐标点位重新进行引测,仍与施工现状相符。监理单位上报建设单位后,建设单位要求更换测量仪器再次复测。施工单位只好停工配合复测,此次结果仍证明新建工程位置与原设计相符。A单位又向建设单位提出了因两次检查的配合费用和相应停工损失的索赔要求。
此外,土建施工A单位在工程结构施工完成时,装饰装修B单位也进入施工现场,此时施工现场存在大量垂直运输工作。由于A单位设置的施工电梯运输能力的限制,无法同时满足实际需要,A单位为了自身施工需要,当自身工作量比较大的时候不允许B单位使用施工电梯,造成装饰装修施工进度严重滞后,使整个工程的工期延误了36d。
经查,业主与B单位签订的合同条款中只约定“现场协调由业主完成,并为施工单位创造可利用条件,垂直运输等”;同时,业主在与A单位的合同中也没有约定由A单位提供垂直运输设备的条款。
问题:
建设单位代表在任何情况下要求重新检验,施工单位是否必须执行?主要依据是什么?
选项
答案
建设单位代表在任何情况下要求施工单位重新检验,施工单位必须执行,这是施工单位的义务。依据《建设工程质量管理条例》的规定,施工单位对建设工程的施工质量负责。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rsUu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
1.背景某写字楼建设项目,建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同,建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件:事件一:装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家,施工单位负责
孔口坍塌时,应先探明位置,将砂和黏土混合物回填到坍孔位置以上()m,如坍孔严重,应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。
1.背景东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程,地上6层,地下2层,局部埋深9m。工程选址位于某山坡.一半基础须回填,混凝土灌注桩局部桩承台加整体筏板基础,地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土,1000人餐厅采用预应力
关于地下防水混凝土所用材料及配合比的说法,正确的有()。
关于墙上留置临时施工洞的说法,正确的是()。
关于锚喷支护工程,说法正确的是()。
关于钢筋混凝土连续梁、板受力特点的说法,正确的有()。
1.背景某建筑工程位于近郊区,建筑面积123000m2,混凝土现浇结构,筏板式基础,地下2层,地上15层,基础埋深10.2m2工程所在地区地下水位于基底标高以上,从南流向北,施工单位的降水方案是在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后,施工单位和
泥浆护壁成孔灌注桩开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为()。
1.背景由某企业承建某多功能现代化商务综合大厦,地上46层,地下3层,全现浇钢筋混凝土框架一剪力墙结构,主体结构采用泵送混凝土等新技术。建筑物周边都十分接近规划用地红线,周边建筑及地下管线对因工程基坑开挖引起地层变形移动影响十分敏感,且基坑北面邻近地铁。
随机试题
双因素理论又称激励一保健因素理论,其提出者是美国行为科学家()
女性,18岁,腹泻2周后出现心悸,ECG示频发室性期前收缩。下述哪项不符合室性期前收缩心电图
增液承气汤的功用是()。
给予10公斤重的11个月的婴儿服用对乙酰氨基酚,按体表面积计算应为(成人剂量1次400mg)
甲于2002年4月20日经其婆婆乙同意后为乙投了一份简易人身保险,指定受益人为乙之孙、甲之子丙,丙当时10岁。保险费从甲的工资中扣交。交费2年后,甲与乙之子丁离婚,法院判决丁享有对丙的抚养权。离婚后甲仍自愿按每月从自己工资中扣交这笔保险费,从未间断。200
下列各项中,有权对中央和地方预算、决算进行监督的有()。
金融一体化是贸易一体化和生产一体化的必然结果。()
1989年12月全国人大常委会通过的(),标志着我国城市规划走上了法制轨道。
在段页式管理中,如果地址长度为32位,并且地址划分如下图所示:在这种情况下,系统页面的大小应为(1)KB,且(2)。(1)
WhichofthefollowingisNOTincludedinthenewsheadline?
最新回复
(
0
)