首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条
admin
2020-10-27
23
问题
某工程合同工期为37天,合同价为360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价,规费为人材机费用和管理费与利润之和的3.3%,税金为人材机费用与管理费、利润、规费之和的3.4%。业主草拟的部分施工合同条款内容如下:
(1)当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在15%以上时,可以调整综合单价。调整方法是:由监理工程师提出新的综合单价,经业主批准后凋整合同价格。
(2)安全文明施工措施费,根据分部分项工程量清单项目工程量的变化幅度按比例调整,专业工程措施费不予调整。
(3)材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比,变化幅度不超过5%时价格不予调整,超过5%时可以按实际价格调整。
(4)如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件,工期可以顺延,损失费用均由承包商承担。
在工程开工前,承包商提交了施工网络进度计划,如图3.1所示,并得到监理工程师的批准。
施工过程中发生如下事件:
事件1:清单中工作D的综合单价为450元/m
3
,在工作D开始之前,设计单位修改了设计,工作D的工程量由清单工程量4000m
3
增加到4800m
3
,工作D工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。
事件2:在工作E的施工过程中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一关键配件,这使该设备无法正常安装,导致工作E的作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。
事件3:工作H是一项装饰工程,其饰面石材由业主从外地采购,由石材厂家供货至现场,但因石材厂所在地连续遭遇季节性大雨,石材运至现场的时间拖延,这造成工作H晚开始5天,窝工人工费损失8000元,窝工机械费损失3000元。
问题:
对事件3,承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔,工期和费用索赔各是多少?
(计算结果均保留两位小数)
选项
答案
承包商可以向业主进行工期和费用索赔,因为石材由业主购买,供料不及时而导致承包商的工期和费用损失应由业主承担。 可索赔工期:5-1=4(天)。 可索赔费用:(8000+3000)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=11749.34(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rw75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程监理的中心目的是( )。
工程档案资料承受工程进度及时收集、整理,并应按专业归类,认真书写,字迹要清楚,项目齐全、准确、真实,无未了事项。这是()职责。
由于政治、社会、自然因素造成建设工程目标发生偏差,应采取被动控制,这说明()。
对建设工程信息收集,下列说法正确的是( )。
我国建设工程监理的理论基础是()。
在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和( )。
在施工过程中,当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时,应经()审查,并应由()签认。
根据《建设工程质量管理条例》的规定,( )应建立健全教育培训制度。
加快工程进度,会导致施工效率下降,单位产品的费用上升,从而使整个工程的总投资增加,这表明( )。
随机试题
甲公司生产“美多”牌薰衣草保健枕,“美多”为注册商标,薰衣草为该枕头的主要原料之一。其产品广告和包装上均突出宣传“薰衣草”,致使“薰衣草”保健枕被消费者熟知,其他厂商也推出“薰衣草”保健枕。后“薰衣草”被法院认定为驰名商标。下列哪些表述是正确的?(
表现磨难与幸运、虚幻与实在、有限与无限、小我与万物的辩证统一的主题的作品是【】
符合嗜睡的描述有()
被称为CT图像硬拷贝的是
下列施工图预算审查的方法中,()的优点是时间短、效果好、易定案。
当收入差距的衡量指标——基尼系数接近()时,收入便接近于绝对不平等。
假如你正准备一项测验,根据你所学的教育心理学知识,以下哪一种学习策略能使你在测验中有更好的表现()
保险合同的当事人是指()。
在VisualFoxPro中,使用SEEK命令查找匹配的记录,当查找到匹配的第一条记录后,如果还需要查找下一条匹配的记录,通常使用命令
Leavingthecourt,thefamiliesalltriedtoputonabraveface.Theunderlinedpartmeans
最新回复
(
0
)