首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中,时值用电高峰,附近电厂采取了限电措施,承包人只能自己用柴油机发电,则由此造成的承包人损失应由 ( )
某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中,时值用电高峰,附近电厂采取了限电措施,承包人只能自己用柴油机发电,则由此造成的承包人损失应由 ( )
admin
2014-05-10
56
问题
某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中,时值用电高峰,附近电厂采取了限电措施,承包人只能自己用柴油机发电,则由此造成的承包人损失应由 ( )
选项
A、发包人赔偿,延误的工期顺延
B、发包人赔偿,延误的工期不予顺延
C、自己承担,延误的工期顺延
D、自己承担,延误的工期不予顺延
答案
A
解析
根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因发包人的原因导致施工现场尚不具备施工的条件,以致承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,并相应顺延工期。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sEZ5777K
本试题收录于:
建设工程合同管理题库一级监理工程师分类
0
建设工程合同管理
一级监理工程师
相关试题推荐
施工现场进度控制的影响因素很多,被认为最大的影响因素是()。
某工程质量应用直方图法进行分析,若直方图的形状为孤岛型,则说明()。
通过创建“品质工程”,公路工程建设要全面提升的“四个质量”是指()。
下列选项中,评价项目施工质量尺度的是()。
项目盈亏平衡产量越高,表示项目()。
施工单位专职安全生产管理人员的安全生产管理工作职责有()。
在施加预应力之前,应检查张拉用的千斤顶与压力表是否应进行标定。千斤顶与压力表应重新进行标定的情况不包括()。
根据《民法典》合同编,承担缔约过失责任的情形包括()。
根据《民法典》合同编,要约不得撤销的情形不包括()。
监理人商定或确定了最终延期的天数,应在收到延期通知书或有关延期的进一步证明材料后的()天内,将延期处理结果报发包人批准后答复承包人。
随机试题
邓小平理论
A.氧含量B.氧容量C.氧和Hb的亲和力D.氧饱和度血中Hb所能结合的氧量是
引起视吻变形的疾病有
商业汇票的付款期限最长不得超过3个月。()
我国《证券法》规定了对证券公司()进行管理。
债务人以明显不合理低价转让财产,不论受让人是否知情,只要对债权人的债权造成损害,债权人有权请求人民法院撤销债务人的行为。()
数据资料表明:“不让一个孩子落后”法案实施后,四年级、八年级学生的英语阅渎科目和数学科目平均得分确实明显提高了。因此,得出结论:这一教育改革法案在美国各地中小学取得了惊人的成就。以下哪项如果为真,对上述论证的质疑力度最弱?
相信“意志移物”,甚至相信可以用意念来直接改变物质结构,就是信奉
在表设计器中设置的索引包含在
•Readthearticlebelowaboutacomplaintofbadservice.•ChoosethebestwordtofilleachgapfromA,B,CorDontheopposi
最新回复
(
0
)