首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资15亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉、偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资15亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。 某总包单位对该开发商社会信誉、偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其
admin
2019-04-28
35
问题
某开发商拟建一城市综合体项目,预计总投资15亿元。发包方式采用施工总承包,施工单位承担部分垫资,按月度实际完成工作量的75%支付工程款,工程质量为合格,保修金为3%,合同总工期为32个月。
某总包单位对该开发商社会信誉、偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调查。中标后,双方依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500一2013),对工程量清单编制方法等强制性规定进行了确认,对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下:分部分项工程费82000.00万元,措施费20500.00万元,其他项目费12800.00万元,暂列金额8200.OO万元,规费2470.00万元,税金3750.00万元。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2017~0201)签订了工程施工总承包合同。
项目部对基坑围护提出了三个方案:A方案成本为8 750.00万元,功能系数为0.33;B方案成本为8 640.00万元,功能系数为0.35;C方案成本为8 525.00万元,功能系数为0.32。最终运用价值工程方法确定了实施方案。
竣工结算时,总包单位提出索赔事项如下:
(1)特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60万元。
(2)本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元,要求开发商承担。
(3)工程主体完工3个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。
(4)总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。
问题:
偿债能力评价还包括哪些指标?
选项
答案
偿债能力评价指标还包括:借款偿还期、资产负债率、流动比率、速动比率。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sWFu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
屋面防水层用细石混蛋凝土作保护层时,细石混凝土应留设分格缝,其纵横间距一般最大为()。
屋面细石混凝土防水层与基层间宜设置隔离层,隔离层不宜采用()。
平屋面采用结构找坡时,屋面防水找平层的排水坡度不应小于()。
可以进行防水工程防水层施工的环境是()。
项目经理应根据下列各项中的()来建立施工现场管理责任制,并组织实施。
建筑工程施工中需要进行爆破作业的,必须经上级主管部门审查同意,并持相关文件向所在地()申请《爆破物品使用许可证》方可使用。
某装饰公司承接了哈尔滨某四星级酒店工程(含精装修工程),在施工过程中发生如下事件:事件一:施工单位施工组织设计中,屋面防水材料选型采用APP改性沥青防水卷材;在屋顶坡度18%的斜屋面上采用平行屋脊方向铺贴;防水保护层采用细石混凝土,并留设分格缝,分格缝间
混凝土的耐久性包括()等性能。
不能作为调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂的是()。
屋面卷材防水施工中,关于找平层的排水坡度应符合设计要求的表述,错误的是()
随机试题
这个标志的含义是提醒前方左侧行车道或路面变窄。
液压系统是由具有各种功能的液压元件有机组合的,由()组成。
奥斯丁认为法律的含义包括四个方面,下面不属于其含义的是
关于照射野的x线量分布叙述错误的是
患者,男性,55岁。突然呕吐,脘闷不舒,兼见恶寒发热,头身疼痛,舌苔白腻,脉濡缓。治宜选用
A.病邪入里B.寒邪化热C.邪退正复D.热退津复E.湿热留恋舌苔由薄白转为白厚,提示
根据我国2002年1月1日的《技术进出口管理条例》,下列哪项条款不属于技术进出口合同不得含有的限制性条款?()
甲、乙公司签订一份货物买卖合同,合同约定“如对货物运输方式发生争议,由北京市仲裁委员会进行仲裁”。后双方发生争议,甲公司请求北京市仲裁委员会做出裁决,认定货物质量不合格,并且运输方式严重不当,要求解决与乙公司的合同。北京市仲裁委员会做出仲裁确认货物质量不合
(2018年真题)请围绕春天,为大班幼儿设计主题活动,应包括三个子活动。要求:写出主题活动的总目标。
There’sahugehoo-hainAmericaaboutanarticlepublishedonthebusinesswebsiteForbes.com.Itstartsofflikethis:"Guys:
最新回复
(
0
)