首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。 1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序: (1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。 1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序: (1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证
admin
2022-03-24
53
问题
某公路工程通过公开招标方式签订了施工承包合同。按合同规定承包人必须严格按照施工图纸和承包合同规定的内容及技术规范施工,由监理工程师负责计量。
1.监理工程师在开工前,向承包人提出如下计量支付程序:
(1)对已完成的分项工程向业主申请质量认证。
(2)在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。
(3)监理工程师对实际完成的工程量进行计量,并向承包人签发计量证书。
(4)承包人根据质量证书和计量证书向业主提出付款申请。
(5)监理工程师复核承包人提交的付款申请资料,确定支付款额,批准向承包人付款。
2.在基础工程施工中,因以下两种情况引起工期延误:
(1)基坑开挖时,发现地下有大量的文物,使整个工程停工10天。
(2)施工中遇到了5天季节性小雨,耽误了7天工期。
针对以上工期延误,承包人按合同规定及时向监理工程师提出工期索赔申请。
问题:
承包人提出的上述工期索赔要求是否成立?为什么?
选项
答案
(1)第一种情况引起的索赔成立。 因为施工中遇到地下文物导致的停工属于业主应承担的风险,不属于承包人的责任。 (2)第二种情况引起的索赔不成立。 因为季节性小雨是承包人可以合理预见到的,在投标报价和编制施工计划时应充分考虑该情况的发生,属于承包人应承担的风险责任。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sWq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
承包商应在开工日期后28天内,向雇主提交一份进度计划,下列说法正确的是()。
承包商对工程负有()安全义务和责任。
资格预审表是以()方式给出的调查文件。
勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是()。
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求,维护当事人双方的合法权益。
设备工程市场中介组织参与经济活动时,都是以()的形式产生一定的法律关系。
甲公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。
设备工程设计合同中,设计人的义务有()。
选择设备工程安装合同类型时,应考虑的因素有()。
随机试题
健康育龄期女性在一个月经周期中体温最低点发生于()。
WheredidGailspendthenightsinthecountry?
分配职工上岗作业前未进行安全教育、培训,经煤矿安全监察机构责令限期改正,逾期不改正的,由煤矿安全监察机构处()。
钢筋混凝土预制桩和灌注桩相比,其特点是()。
材料在潮湿的空气中吸收空气中水分的性质称为()。
某家电企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,2014年8月份该企业发生的有关职工薪酬的资料如下:(1)当月应付职工工资总额为500万元,“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资为350万元,车间管理人员工资为70万元,企业行政管理人员工
原告钱某,女;被告王某,男。钱某与王某于1987年结婚,婚后生育一女孩。王某自1990年外出打工回来后,经常在外吃喝玩乐,甚至与其他女性发生不正当关系,对钱某母女不尽任何义务。1993年2月,王某再次外出打工,但此后再也没有回来,也未跟家中有任何联系。19
地球水陆分布极不平均,海洋的总面积占全球面积的()。
(61)Beautyhasalwaysbeenregardedassomethingpraiseworthy.Almosteveryonethinksattractivepeoplearehappierandhealthi
CarsareanimportantpartoflifeintheUnitedStates.Withoutacar,mostpeoplefeelthattheyare【C1】________Andevenifa
最新回复
(
0
)