首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景: 某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。 在施工过程中,发生了以下事件: 事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,
背景: 某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。 在施工过程中,发生了以下事件: 事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,
admin
2018-07-03
85
问题
背景:
某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。
在施工过程中,发生了以下事件:
事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。
事件二:幕墙专业公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙专业公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位对此提出异议,要求幕墙专业公司解除铝塑复合板安装合同并将生产厂家相关安装人员清退出场。
事件三:对已隐蔽验收的部位,幕墙专业公司进行了封闭施工,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验,幕墙公司拒绝配合。
问题:
事件一中,幕墙专业公司可否要求总承包单位给予工期补偿和停工损失?说明理由。
选项
答案
幕墙专业公司可以要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失; 理由:根据《合同法》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失,所以幕墙专业公司可以要求总承包单位给予补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sclJ777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
不需要进行现场考察、测试和答辩即可做出评价的科技成果,可以采用________形式。
计量监督人员在对定量包装商品生产企业进行监督检查时,检查了定量包装商品的净含量标注,并抽样检查了单件定量包装商品的实际含量,没有发现违反《定量包装商品计量监督管理办法》的规定要求,所以评定该企业的定量包装商品符合计量要求。问题:对定量包装商品净含
国家法定计量检定机构应根据质量技术监督部门的授权履行下列职责_________。
下列关于最高计量标准和次级计量标准描述中,错误的是____________。
_________是为了规定量值传递程序而编制的法定技术文件。
下列属于计量安全防护的基本方法是__________。
隧道辅助施工方法质量检测的项目包括()。
试回答波形梁钢护栏工程质量检验评定标准的相关问题。波形粱钢护栏工程质量检验评定实测项日有立柱竖直度、立柱埋置深度和()。
为确定桥梁的活载影响修正系数ξq,需在桥梁现场实际调查()。
随机试题
A.暴发B.散发C.大流行D.世界性大流行E.流行一个城市过去每年伤寒发病率为1/10万,今年的伤寒发病率为10/10万,此种情况称为
下列肾脏病中哪种为抗肾小球基底膜抗体型肾炎
2002年1月,甲厂在保健食品上注册申请的“矫龙”商标被核准注册。同年7月,乙保健品开发公司发现甲厂的商标与自己早已注册的“蚊龙”商标十分近似。乙对此事应采取的正确做法是:
未成年被告人赵某被检察机关决定附条件不起诉,在考验期内,应当由以下哪个机关对被附条件不起诉的未成年犯罪嫌疑人进行监督考查?()
Ann:Doyoustillhaveaheadache,Bill?Bill:Yes,Ido.AndnowIhaveafeverandcoughconstantly.Ann:______.
设函数y=y(x)由参数方程所确定,求:
Thepastyearortwohastestedtheideathatallpublicityisgoodpublicity,atleastwhenitcomestobusiness.Undeservedbo
网关的作用是实现【 】的转换。
What’stherelationshipbetweenSusanandthewriter?Theyare______.Whatweretheycharged400dollarsaday?Theywerech
ExchangeRates:ABriefHistoryofExchangeRatesForcenturies,thecurrenciesoftheworldwerebackedbygold.Thatis,a
最新回复
(
0
)