首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某城市市政府决定,使用国家财政资金建设综合文化中心和培训中心,分别进行公开招标。文化中心主要分为建筑工程、安装工程和装修工程三部分。招标工作完成了前期准备和审批手续,该项目的招标文件中,招标人对投标有关时限的规定如下: (1)投标截止时间为自招标文件停止出
某城市市政府决定,使用国家财政资金建设综合文化中心和培训中心,分别进行公开招标。文化中心主要分为建筑工程、安装工程和装修工程三部分。招标工作完成了前期准备和审批手续,该项目的招标文件中,招标人对投标有关时限的规定如下: (1)投标截止时间为自招标文件停止出
admin
2023-01-12
53
问题
某城市市政府决定,使用国家财政资金建设综合文化中心和培训中心,分别进行公开招标。文化中心主要分为建筑工程、安装工程和装修工程三部分。招标工作完成了前期准备和审批手续,该项目的招标文件中,招标人对投标有关时限的规定如下:
(1)投标截止时间为自招标文件停止出售之日起第十六日上午9时整;
(2)接受投标文件的最早时间为投标截止时间前72小时;
(3)若投标人要修改、撤回已提交的投标文件,须在投标截止时间24小时前提出;
(4)投标有效期从发售招标文件之日开始计算,共90天。
还规定,建筑工程应由具有一级以上资质的企业承包,安装工程和装修工程应由具有二级以上资质的企业承包。招标人鼓励投标人组成联合体投标。
在参加投标的企业中,A、B、c、D、E、F为建筑公司,G、H、J、K为安装公司,L、N、P为装修公司,除了K公司为二级企业外,其余均为一级企业。上述企业分别组成联合体投标,各联合体具体组成见表2.1。
在上述联合体中,某联合体协议中约定:若中标,由牵头人与招标人签订合同,然后将该联合体协议送交招标人;联合体所有与业主方的联系工作以及内部协调工作均由牵头人负责;各成员单位按投入比例分享利润并向招标人承担责任,且需向牵头人支付各自所承担合同额部分1%的管理费。
培训中心项目工程内容包括办公楼、教学楼、实验室、体育馆等。招标文件的工程量清单表中,招标人给出了材料暂估价。承发包双方按《建设工程工程量清单计价规范》以及《标准施工招标文件》签订了施工承包合同。合同规定,国内《标准施工招标文件》不包括的工程索赔内容,执行FIDIC合同条件的规定。
工程实施过程中,发生了如下事件:
事件1:投标截止日前15天,该市工程造价管理部门发布了人工单价及规费调整的有关文件。
事件2:分部分项工程量清单中,天棚吊顶的项目特征描述中龙骨规格、中距与设计图纸要求不一致。
事件3:按实际施工图纸施工的挖基础土方工程量与招标人提供的工程量清单表中挖基础土方工程量发生较大的偏差。
事件4:主体结构施工阶段遇到强台风、特大暴雨,造成施工现场部分脚手架倒塌,损坏了部分已完工程、施工现场承发包双方办公用房、施工设备和运到施工现场待安装的一部电梯。事后,承包方及时按照发包方要求清理现场、恢复施工,重建承发包双方现场办公用房。发包方还要求承包方采取措施,确保按原工期完成。
事件5:由于资金原因,发包方取消了原合同中体育馆工程内容,在工程竣工结算时,承包方就发包方取消合同中体育馆工程内容提出补偿管理费和利润的要求,但遭到发包方拒绝。
上述事件发生后,承包方及时对可索赔事件提出了索赔。
问题:
结合培训中心招标与施工过程的背景材料,对下述四点内容给予说明:
(1)投标人对涉及材料暂估价的分结合部分项工程进行投标报价,以及该项目工程价款的调整有哪些规定?
(2)根据《建设工程工程量清单计价规范》规定,分别指出对事件1、事件2、事件3应如何处理,并说明理由。
(3)事件4中,承包方可提出哪些损失和费用的索赔?
(4)事件5中,发包方拒绝承包方补偿要求的做法是否合理?说明理由。
选项
答案
(1)材料暂估价需要纳入分部分项工程量清单综合单价中。投标人必须按照招标人提供的金额填写。暂估价的材料属于依法必须招标的,由承包人和招标人共同通过招标程序确定材料单价;若材料不属于依法必须招标的,经发、承包双方协商确认材料单价。材料实际价格与清单中所列的材料暂估价的差额及其规费、税金列入合同价格。 (2)事件1:应按有关调整规定调整合同价款。根据《建设工程工程量清单计价规范》中的风险设定原则,在投标截止时间前28天以后,国家的法律、法规、规章和政策发生变化而影响工程造价的,承包人不承担风险。 事件2:投标人应以分部分项工程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。事后,承、发包双方应按实际施工的项目特征,依据合同约定及原天棚吊顶项目的计价原则(投标截止日前28天)重新确定综合单价。 事件3:应按实际施工图和《建设工程工程量清单计价规范》规定的计量规则计算工程量。工程量清单中工程数量有误,此风险应由招标人承担。 (3)承包方可提出:部分脚手架倒塌重新搭设的费用损失;修复部分已完工程发生的费用(和利润);造成施工现场发包方办公用房损坏,按发包方要求重建的费用(和利润);清理现场、恢复施工所发生的费用损失;按发包方要求采取措施确保按原工期完成情况下所发生的相应措施费用(和利润);若电梯由发包方采购,承包方不可提出待安装电梯损坏费用索赔,若电梯由承包方采购,承包方可提出待安装电梯损坏费用索赔。 (4)发包方做法不合理。因为根据FIDIC合同条件,工程内容删减,虽然承包方合同价格中包括的直接费用部分没有受到损失,但摊销在该部分的管理费和利润不能回收。因此,承包方可以就其损失与发包方协商确定一笔补偿金额加到合同价内。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sdPD777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
A.复方罗布麻颗粒B.仙灵骨葆胶囊C.珍菊降压片D.维C银翘片E.雷公藤多苷片根据临床相关不良反应报告,可能引起低钾血症、低氯血症、低钠血症、肾功能异常、心前区疼痛、心律失常、白细胞减少等不良反应的中成药是
A.复方罗布麻颗粒B.仙灵骨葆胶囊C.珍菊降压片D.维C银翘片E.雷公藤多苷片根据临床相关不良反应报告,可能引起全身皮疹伴瘙痒、严重荨麻疹、间质性肾炎、白细胞减少、溶血性贫血、过敏性休克等不良反应的中成药是
A.石韦散B.小蓟饮子C.八正散D.程氏萆薢分清饮E.沉香散某男,40岁。小便浑浊如米泔水,尿时热涩疼痛,口干;舌红、苔黄腻,脉濡数。宜选用的基础方剂是
61.患者,女,35岁,复杂部分性癫痫发作病史12年,最初使用苯妥英钠单药治疗,6个月前因癫痫控制不佳而提高苯妥英钠剂量,后因不能耐受其不良反应而换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗,癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发,到神经内科复诊。患者同时患有2型糖
某外资企业生产的特定批次原料药存在安全风险,但基于数据以及全球临床安全数据库不良事件预告的回顾分析,该外资企业认为服用由所涉批次的原料药制成的制剂,从医学安全角度,对患者产生的风险极低。国家药品监督管理部门约谈该外资企业,核实有关情况后,要求务必与国外同步
A.实行集中挂网,由医院直接采购B.实行最高出厂价格和最高零售价格管理C.建立公开透明、多方参与的价格谈判机制D.定点生产、议价采购对常用低价药可采取
根据《药品管理法》,药品使用单位使用劣药的,应该承担的行政责任是
根据《全面实施城乡居民大病保险的意见》,大病保险支付比例应达到()以上,并随着大病保险筹资能力、管理水平的不断提高,进一步提高支付比例,更有效地减轻个人医疗费用负担。
随机试题
下列不属于Access2010算术运算符的是()
肠套叠或肠扭转致肠出血梗死的原因是
关于妊娠合并病毒性肝炎,下述错误的是
胯腹痈初起可选用的外用药物是
某省甲市A区法院受理一起保管合同纠纷案件。根据被告管辖权异议,A区法院将案件移送该省乙市B区法院审理。乙市B区法院经审查认为,A区法院移送错误,本案应归甲市A区法院管辖,发生争议。关于乙市B区法院的做法,下列哪一选项是正确的?(2010年试卷三第39题)
房地产经纪人员职业道德的内涵主要涉及职业良心和()方面。
下列关于内部收益率的表述中,不正确的是()。
()是洞室断面开挖的主要炮眼。
甲公司是一家煤矿开采企业,依据开采的原煤产量按月提取安全生产费,提取标准为每吨15元,假定每月原煤产量为10万吨。2010年5月26日,经有关部门批准,该企业购入一批需要安装的用于改造和完善矿井运输的安全防护设备,价款为100万元,增值税的进项税额为17万
FromthetearsinNedra’seyeswecandeducethatsomethingsad______.
最新回复
(
0
)