首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划
背景资料: 某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划
admin
2018-06-20
23
问题
背景资料:
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如图1所示:
施工过程中发生了如下事件:
事件1:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3d,人工窝工15个工日。
事件2:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工,因此造成增加用工30个工日,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长4d。
事件3:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作延长4d。
事件4:因乙方购买的室外工程管线材料不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4d,材料损失费1万元。
事件5:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题:
针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
选项
答案
事件1:可提出费用和工期索赔。因为地质条件变化是甲方应承担的责任,由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。 事件2:可提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的,可提出费用索赔;而该项关键工作工期延误不会影响到整个工期,不必提出工期索赔额。 事件3:不应提出任何索赔。因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。 事件4:不应提出索赔。因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的,由此产生的费用和工期延误应由自己承担。 事件5:不应提出任何索赔。因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期的决策,属于自身原因。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t1yw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
【背景资料】某施工单位(承包人)于2012年3月与业主签订了某综合办公楼的施工总承包合同,合同价9000万元。合同方式采用可调整价格合同,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》,除了通用条款约定的价款调整因素,在专用条款也约定了价款调整的因素,
【背景资料】某工贸集团决定新建一机械制造厂,通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团星鼎公司。开工日期为2011年5月18日,合同工期6
工程开工前,应由()向有关人员进行安全技术交底。
【背景资料】某厂新建办公楼工程,建筑面积10168m2,框架结构。共计8层,2011年5月签订总承包合同,2011年6月开工,12月份主体施工完。屋面工程施工过程中,发生了以下事件:事件一:屋面现浇整体式保温层材料,用水进行拌
下列有关施工现场安全警示的描述,错误的是()。
钢筋混凝土梁配置箍筋的主要目的是()。
关于引起混凝土构件产生膨胀性裂缝的原因,下列表述不正确的是()。
关于工程中已知长度的测设,最简单的方法是采用()来进行。
用文字或符号标出该网络计划的关键线路。乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?
建筑玻璃幕墙采用干法加工合成的是( )玻璃。
随机试题
张某和李某在舞厅因为相互踩踏而发生争吵,张某随后将李某打。李某报案后,公安局鉴定其为轻微伤,从而对张某处以罚款处罚。李某认为自己重伤,以公安局对张某处罚过轻为由向法院提起行政诉讼。法院在诉讼期间对李某的伤势重新鉴定,结论为轻伤。下列关于行政诉讼撤诉制度
庄子,名周,______时宋国蒙人,道家代表,与老子并称为“老庄”,主张______,提倡______,一生清贫。
患者,女性,35岁。弯腰劳动后突然出现剧烈腰痛,不能活动,卧床休息后疼痛不缓解。如果出现坐骨神经放射性疼痛,最可能诊断是
对医术与医德之间关系的理解有误的是
患者咨询内容有()。
在现代信用货币制度下,以下()属于准货币的范畴。[2013年5月二级真题]
督察长应当具备有关法律法规规定的任职条件,并有3年以上()等方面的业务工作经历。
把下面六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是()。
在以下何种情形下,委托代理关系终止?()
在进行数据库逻辑设计时,可将E-R图中的属性表示为关系模式的
最新回复
(
0
)