某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全

admin2019-05-07 88

问题某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考查。
项目监理过程中发生了如下事件：
事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。
事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证串，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改，施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的，总监理工程师给予批准。
【问题】
专业监理工程师对施工单位实验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查哪些内容?

选项

答案专业监理工程师对施工单位试验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查： (1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明； (2)试验室的管理制度； (3)试验人员的资格证书； (4)本工程的试验项目及其要求。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t2q5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

导致合同终止的原因主要有()。

履行期限不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，()。

当事人—方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。

下列属于合同法基本原则的是()。

()是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中，都将设备工程监理人员分为()。

设备工程项目实施期设计阶段()属于业主方管理的一般职责。

采购设备的种类、数量，具体的技术规格、性能要求要尽量根据项目的需要选择()通用的标准和规格。

工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。

打印机能够输出的是()

与免疫复合物无关的肾小球肾炎是

肾癌根治术后，腹膜后引流管的正常拔除时间是术后

省级环境保护行政主管部门对本辖区内环评机构进行定期考核的范围不包括()。

某银行贷款年利率为15%，按月复利计息，其实际利率为(　　)。

甲施工单位与乙材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给了丙材料供应商，之后，甲施工单位要回该货款并支付给了乙材料供应商。下列关于本案中债的种类的表述，正确的有()。

纳税人在办理完停业手续后，应当自行封存保管其税务登记证件及副本、发票领购簿、未使用完的发票和其他税务证件，防止丢失。()

已知：(1)如果甲和乙是肇事者，丙就不是肇事者，(2)如果丁是肇事者，那么乙就是肇事者；(3)甲和丙都是肇事者。由此推出(　　)。

著有奠定了中医治疗学基础的《伤寒杂病论》的医学家是()。

Wal-MartWal-Martismorethanjusttheworld’slargestretailer.Itisaneconomicforce,aculturalphenomenonandalight

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

导致合同终止的原因主要有()。

履行期限不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，()。

当事人—方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有()。

下列属于合同法基本原则的是()。

()是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。

在FIDIC“黄皮书”以及ICE编制的合同条件中，都将设备工程监理人员分为()。

设备工程项目实施期设计阶段()属于业主方管理的一般职责。

采购设备的种类、数量，具体的技术规格、性能要求要尽量根据项目的需要选择()通用的标准和规格。

工程师对全过程的合同管理都是使()运用法律手段按照合同文件的有关条款来履行各自的权利和义务。

打印机能够输出的是()

与免疫复合物无关的肾小球肾炎是

肾癌根治术后，腹膜后引流管的正常拔除时间是术后

省级环境保护行政主管部门对本辖区内环评机构进行定期考核的范围不包括()。

某银行贷款年利率为15%，按月复利计息，其实际利率为( )。

甲施工单位与乙材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给了丙材料供应商，之后，甲施工单位要回该货款并支付给了乙材料供应商。下列关于本案中债的种类的表述，正确的有()。

纳税人在办理完停业手续后，应当自行封存保管其税务登记证件及副本、发票领购簿、未使用完的发票和其他税务证件，防止丢失。()

已知：(1)如果甲和乙是肇事者，丙就不是肇事者，(2)如果丁是肇事者，那么乙就是肇事者；(3)甲和丙都是肇事者。由此推出( )。

著有奠定了中医治疗学基础的《伤寒杂病论》的医学家是()。

Wal-MartWal-Martismorethanjusttheworld’slargestretailer.Itisaneconomicforce,aculturalphenomenonandalight

某银行贷款年利率为15%，按月复利计息，其实际利率为(　　)。

已知：(1)如果甲和乙是肇事者，丙就不是肇事者，(2)如果丁是肇事者，那么乙就是肇事者；(3)甲和丙都是肇事者。由此推出(　　)。