首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中现场管理费费率15%,企业管理费费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中现场管理费费率15%,企业管理费费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水
admin
2013-06-10
51
问题
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元,其中现场管理费费率15%,企业管理费费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施,并安装1.5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下三项事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更,由此造成施工单位的机械设备窝工12天,机械台班单价和窝工时间见表3-13。
事件2:施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买增加额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工。
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天。
就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔如下:
事件1:由于业主修改工程设计造成施工单位机械设备窝工费用索赔。
现场管理费:40920元×15%=6138元
企业管理费:(40920+6138)元×8%=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)元×5%=2541.13元
合计:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气费用索赔如下:
(1) 备用排水设施及额外增加排水设施费:15900元÷2×3=23850元
(2) 被地下涌水淹没的机械设备损失费:16000元
(3) 额外排水工作的劳务费:8650元
合计:48500元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔如下:
延长工期:40天
索赔现场管理费增加额:
现场管理费:8600万元×15%=1290万元
相当于每天:1290万元×10000÷730天=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40元=706849.20元
事件3中造价工程师是否应同意40天的工期延长?为什么?补偿的现场管理费如何计算?应补偿多少元?
选项
答案
(1) 事件3: 应同意40天工期延长,因地下文物处理是有经验的承包商不可预见的(或:地下文物处理是应业主承担的风险)。 (2) 现场管理费补偿额为 ①现场管理费:86000000元÷(1.15×1.08×1.05)×0.15=9891879.46元 ②每天的现场管理费:9891879.46元÷730=13550.52元 ③应补偿的现场管理费:13550.52元×40=542020.80元 或:合同价中的8600万元减去5%的利润: 86000000元×0.05÷1.05=4095238.10元 (86000000-4095238.10)元=81904761.90元 减去8%的企业管理费: 81904761.90元×0.08÷1.08=606701.94元 (81904761.90-606701.94)元=75837742.50元 现场管理费:75837742.50元×0.15÷1.15=9891879.46元 每天现场管理费:9891879.46元÷730=13550.52元 应补偿的现场管理费:13550.52元×40=542020.80元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tQ75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
根据《建设工程安全生产管理条例》,()规定的施工起重机械,在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
按()分,建设项目管理可以分为业主方的项目管理、设计单位的项目管理、施工单位的项目管理以及材料、设备供应单位的项目管理。
()项目监理组织结构形式具有命令统一、职责分明、决策迅速等优点。
一般将质量标准提高时,工程项目的()。
要求监理工程师具有()最能反映建设工程监理的公正性。
在FIDIC道德准则中,“保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平,对于委托人要求的服务应采用相应的技能,并尽心尽力”是对()方面的要求。
关于建设工程监理制度是一种约束机制,下列说法不正确的是()。
按照建设程序的要求,投资建设一项工程应当()。
两个以上承运人以同一运输方式联运的,损失发生在某一运输区段的,其责任由()承担。
基于互联网的建设工程项目信息管理系统的基本功能是()。
随机试题
腰俞麻醉用普鲁卡因或利多卡因的剂量是:
有较强局麻作用的镇咳药是
下列情形复议机关和行政诉讼的被告是重合的有()。
给水与污水处理设备正式运行前必须进行联机试运行,下列要求中正确的有()。
下列有关项目目标控制方法的描述,正确的有()。
《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定,对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的,处()
报检人对检验检疫机构的检验结果有异议的,可以向检验检疫机构申请复验,也可以向当地人民法院申请复验。()
下列各项中,影响持有至到期投资摊余成本的有()。
财政补助结转是由()科目结转的。
企业经营环境的宏观分析是指对企业经营产生影响的()等因素的集合分析。
最新回复
(
0
)