首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括 ( )
下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括 ( )
admin
2019-04-24
49
问题
下列在施工过程发生的事件中,可以顺延工期的情况包括 ( )
选项
A、不可抗力事件的影响
B、承包人采购的施工材料未按时交货
C、施工许可证没有及时颁发
D、不具备合同约定的开工条件
E、工程师未按合同约定提供所需指令
答案
A,C,D,E
解析
按照施工合同范本通用条件的规定,以下原因造成的工期延误,经工程师确认后工期相应顺延:①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;④设计变更和工程量增加;⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;⑥不可抗力;⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于:这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之,如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险,则工期不能顺延。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tRZ5777K
本试题收录于:
建设工程合同管理题库一级监理工程师分类
0
建设工程合同管理
一级监理工程师
相关试题推荐
建设工程施工图设计阶段的投资控制目标是( )。
单位工程质量验收合格的条件是,除构成单位工程的各分部工程质量合格外,还应()。
为确保建设工程进度控制目标的实现,监理工程师必须认真制定进度控制措施,下列属于进度控制技术措施的是()。
建设工程采用CM承包模式,由于采用分阶段发包,集中管理,实现了有条件的(),使设计与施工能够充分地搭接,有利于缩短建设工期。
《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指( )。
公开招标在开标时,应当由( )。
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,下列在合同履行过程中发生的款项,属于“费用”的包括()
设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是()
合同生效后,当事人对合同价款约定不明确的,可以按照( )确定的价格履行。
FIDIC合同条件规定,由于工程变更,该项目实施的工程量超过或小于工程表中所注明工程的( )以上,并且超过合同价2%,才考虑费率和价格的变动。
随机试题
卡托普利的主要降压机理是
物权是权利主体直接支配特定财产的权利,包括()。
《中华人民共和国野生动物保护法》明确规定,禁止_______和收购国家重点保护野生动物或者及其产品。
所有大树都适宜进行大树移植。
CPI指数说法中,错误的是
通风与空调工程的施工单位通过系统()后即可进入竣工验收。
若甲公司向人民法院起诉时未声明有仲裁协议,法院受理后,乙公司在首次开,庭之前提交仲裁协议的,( )。若仲裁裁决被撤销后,甲、乙两公司的争议并未解决,在这种情况下,根据《仲裁法》的规定,甲、乙两公司就该事件可以( )。
某投资管理有限公司经中国证券投资基金业协会备案为私募证券投资管理人,主要业务为证券类投资咨询、投资管理,管理方式包括自主发行产品以及担任其他基金管理公司发行的专户产品的投资顾问。下列关于该投资管理有限公司担任其他基金管理公司发的专户产品的投资顾问的说法
Haveyoueverbeenannoyedwithyourselfwhenyou【C1】______somethingimportant?Maybeyouthinkyouhaveabadmemory.Doyoukn
[A]Gladtomeetyou.[B]Seeyouagain.[C]Howareyou?[D]Bye-bye![E]I’mverywell.Howaboutyou?[F]Verywell,thankyo
最新回复
(
0
)