背景资料：某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明确了部分条款：

admin2023-01-10 33

问题背景资料：
某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标，独立开发，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了装饰装修施工合同。
招标阶段，在招标文件中明确了部分条款：
①报价采用工程量清单模式。
②结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。
③本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工的因素，保证不因此情况追加工程款。
④主要装饰部位的石材由建设单位供货，其他材料由施工单位自行采购。
施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为8．7m，报告厅标高为5．6m，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。
事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提前进行，建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停工费用的索赔。
事件三：施工进行到20d时，由于设计变更，造成工程停工9d；施工进行到44d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期2d；施工进行到92d时，因业主方石材不能到场，使非关键线路上某工作延误10d(该工作总时差为4d)；施工进行到154d时，由于其他材料进场不及时，延误工期2d；针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关证明材料和计算依据。
问题：
事件三中，分别分析施工单位提出的各项索赔是否成立，并说明理由。

选项

答案事件三中，施工单位提出的各项索赔分析如下： (1)因设计变更造成的工程停工9d工期索赔成立。理由：设计变更属业主承担范围。 (2)因罕见暴风雨导致的2d工期索赔成立。理由：不可抗力引起的工期延误应予以顺延。 (3)因石材不能到场造成的工期延误索赔成立。理由：因石材属甲方供材，其延误应由建设单位负责，但索赔时间不是10d，因为此工作仅影响总工期6d，故只能索赔6d。 (4)因其他材料进场不及时造成的2d工期索赔不成立。理由：其他材料由施工单位自行采购，属施工单位组织不力，索赔不予支持。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tsDD777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

甲电视台模仿某境外电视节目创作并录制了一档新娱乐节目，尚未播放。乙闭路电视台贿赂甲电视台工作人员贺某复制了该节目，并将获得的复制品抢先播放。下列哪些说法是正确的?

甲公司欲单独出资设立一家子公司。甲公司的法律顾问就此向公司管理层提供了一份法律意见书，涉及到子公司的设立、组织机构、经营管理、法律责任等方面的问题。关于子公司设立问题，下列说法正确的是：

因技术进出口合同争议申请仲裁的时效期间为（）。

债务人以（）等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

甲公司向乙公司转让了一项技术秘密。技术转让合同履行完毕后，经查该技术秘密是甲公司通过不正当手段从丙公司获得的，但乙公司对此并不知情，且支付了合理对价。下列哪一表述是正确的？

在下列哪些选项中，时间、地点或者方法是犯罪构成客观方面的构成因素?()

关于技术侦查，下列哪些说法是正确的?()

侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是(　　　)

空胶囊制备时一般要加入的物料有()。

建设工程项目投资包括(　　)。

经营活动流出的现金主要包括()。

下列事项中可引起“实收资本”账户发生增减变动的有()。

ISO的创建时间是：

近些年，作为文化政策、资本扶植发展的重心，国产动画被寄予了极大期望。然而，动漫的土壤并不是随便撒些空壳烂籽就可以_____________的。填入画横线部分最恰当的一项是：

闵采尔

需求分析阶段的任务是确定

December25thisChristmasDay.ManyAmericansarebusywithChristmasandthewinterholidayseason.BuyingaChristmastreeis

建筑工程管理与实务

一级建造师

甲电视台模仿某境外电视节目创作并录制了一档新娱乐节目，尚未播放。乙闭路电视台贿赂甲电视台工作人员贺某复制了该节目，并将获得的复制品抢先播放。下列哪些说法是正确的?

甲公司欲单独出资设立一家子公司。甲公司的法律顾问就此向公司管理层提供了一份法律意见书，涉及到子公司的设立、组织机构、经营管理、法律责任等方面的问题。关于子公司设立问题，下列说法正确的是：

因技术进出口合同争议申请仲裁的时效期间为（）。

债务人以（）等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。

甲公司向乙公司转让了一项技术秘密。技术转让合同履行完毕后，经查该技术秘密是甲公司通过不正当手段从丙公司获得的，但乙公司对此并不知情，且支付了合理对价。下列哪一表述是正确的？

在下列哪些选项中，时间、地点或者方法是犯罪构成客观方面的构成因素?()

关于技术侦查，下列哪些说法是正确的?()

侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是( )

空胶囊制备时一般要加入的物料有()。

建设工程项目投资包括( )。

经营活动流出的现金主要包括()。

下列事项中可引起“实收资本”账户发生增减变动的有()。

ISO的创建时间是：

近些年，作为文化政策、资本扶植发展的重心，国产动画被寄予了极大期望。然而，动漫的土壤并不是随便撒些空壳烂籽就可以_____________的。填入画横线部分最恰当的一项是：

闵采尔

需求分析阶段的任务是确定

December25thisChristmasDay.ManyAmericansarebusywithChristmasandthewinterholidayseason.BuyingaChristmastreeis

侵蚀性葡萄胎与绒毛膜癌最主要的区别点是(　　　)

建设工程项目投资包括(　　)。