某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图3．1所示。工程实施到第5个月月末检查时，A2工作刚好完成，B1工作已进行1个月。在施工过程中发生如下事件：事件1：A1工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确，经与业主

admin2020-10-27 34

问题某承包商承建一基础设施项目，其施工网络进度计划如图3．1所示。

工程实施到第5个月月末检查时，A₂工作刚好完成，B₁工作已进行1个月。
在施工过程中发生如下事件：
事件1：A₁工作施工半个月后发现业主提供的地质资料不准确，经与业主、设计单位协商确认，将原设计进行变更，设计变更后工程量没有增加，但承包商提出以下索赔：设计变更使A₁工作的施工时间增加1个月，故要求将原合同工期延长1个月。
事件2：工程施工到第6个月，遭受飓风袭击，造成了相应的损失，承包商及时向业主提出费用索赔和工期索赔，经业主工程师审核后的内容如下：
①部分已建工程遭受不同程度的破坏，费用损失为30万元。
②在施工现场，承包商用于施工的机械受到损坏，造成损失5万元；用于工程上待安装设备(承包商供应)损坏，造成损失1万元。
③由于现场停工造成机械台班损失3万元，人工窝工费2万元。
④施工现场承包商使用的临时设施损坏，造成损失1．5万元；业主使用的临时用房损坏，修复费用为1万元。
⑤因灾害造成施工现场停工0．5个月，索赔工期为0．5个月。
⑥灾后清理施工现场，恢复施工需费用的3万元。
事件3：A₃工作的施工过程中由于业主供应的材料没有及时到场，致使该工作延长1．5个月，发生人员窝工和机械闲置费用为4万元(有签证)。
问题：
分别指出事件2中承包商的索赔是否成立，并说明理由。

选项

答案①索赔成立，因不可抗力(遭受飓风袭击)造成的部分已建工程费用损失，应由业主承担。 ②承包商用于施工的机械损坏的损失索赔不成立，因不可抗力造成各方的损失由各方分别承担；用于工程上待安装设备损坏的损失索赔成立，虽然用于工程的设备是承包商供应的，但将形成业主的资产，所以业主应支付相应的费用。 ③索赔不成立，因不可抗力给承包商造成的该类费用损失不予补偿。 ④承包商使用的临时设施损坏的损失索赔不成立，业主使用的临时用房修复的索赔成立，因不可抗力造成各方的损失由各方分别承担。 ⑤索赔成立，因不可抗力造成工期延误，经业主签证，可顺延合同工期。 ⑥索赔成立，清理和修复费用应由发包人承担。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tu75777K

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

在建设工程监理中，要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作，使项目目标顺利实现，(　　)工作最为重要，也最为困难。

总监理工程师在项目监理机构内部组织关系的协调，应从()方面进行。

按信息范围的不同，可以把建设工程项目信息分为(　　)。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,()。

目标分解所达到的深度应当以(　　)为原则。

监理单位在施工准备阶段的监理工作主要包括(　　)。

巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的()的监督活动。

下列内容中，属于监理有限责任公司的特点是(　　)。

《中华人民共和国建筑法》规定，施工现场对毗邻的建筑构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取(　　)。

根据《建设工程安全生产管理条例》,下列说法正确的是()。

直接碘量法的标准滴定溶液是碘溶液。

下列选项中，关于人权的说法哪些是正确的?

基本预备费的计算基数包括()

热泵机组的控制采用非标准通信协议时，应由热泵机组的()提供数据格式。

项目管理规划大纲可由()负责编制。

如某建筑工程承包合同中订有仲裁条款，则双方结算价款产生纠纷时，可()。

金融市场主要的资金需求方是()。

义务教育具有强制性、免费性和()。

从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

Themanwantsinformationoncoursesfor

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

在建设工程监理中，要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作，使项目目标顺利实现，( )工作最为重要，也最为困难。

总监理工程师在项目监理机构内部组织关系的协调，应从()方面进行。

按信息范围的不同，可以把建设工程项目信息分为( )。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,()。

目标分解所达到的深度应当以( )为原则。

监理单位在施工准备阶段的监理工作主要包括( )。

巡视是指监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的()的监督活动。

下列内容中，属于监理有限责任公司的特点是( )。

《中华人民共和国建筑法》规定，施工现场对毗邻的建筑构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取( )。

根据《建设工程安全生产管理条例》,下列说法正确的是()。

直接碘量法的标准滴定溶液是碘溶液。

下列选项中，关于人权的说法哪些是正确的?

基本预备费的计算基数包括()

热泵机组的控制采用非标准通信协议时，应由热泵机组的()提供数据格式。

项目管理规划大纲可由()负责编制。

如某建筑工程承包合同中订有仲裁条款，则双方结算价款产生纠纷时，可()。

金融市场主要的资金需求方是()。

义务教育具有强制性、免费性和()。

从所给四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

Themanwantsinformationoncoursesfor

在建设工程监理中，要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作，使项目目标顺利实现，(　　)工作最为重要，也最为困难。

按信息范围的不同，可以把建设工程项目信息分为(　　)。

目标分解所达到的深度应当以(　　)为原则。

监理单位在施工准备阶段的监理工作主要包括(　　)。

下列内容中，属于监理有限责任公司的特点是(　　)。

《中华人民共和国建筑法》规定，施工现场对毗邻的建筑构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取(　　)。