背景材料：某城市学校一教学楼由5层主楼和3层辅楼组成。某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了该教学楼的施工合同，合同工期为38周。合同约定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了拟定的施工网络进度计划(网络进度计划图如

admin2016-05-06 57

问题背景材料：
某城市学校一教学楼由5层主楼和3层辅楼组成。某施工单位(乙方)与某建设单位(甲方)签订了该教学楼的施工合同，合同工期为38周。合同约定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2500元。乙方提交了拟定的施工网络进度计划(网络进度计划图如下图所示)，并得到了甲方的批准。

施工过程中发生了以下事件：
事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工8个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费4万元。因地基复查使基础施工工期延长2天，人工窝工12个工日。
事件二：主楼主体施工中，因施工机械故障，造成人工窝工6个工日，该工作工期延长3天。
事件三：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，因此造成增加用工20个工日，材料费、机械台班费计1．5万元，辅楼主体工作工期延长一周。
事件四：由于工期较紧，因此经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该工作工期缩短了1周，且该项技术组织措施费0．5万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
问题：
请分别简述上述事件中，乙方能否向甲方提出工期及费用索赔，并说明理由。

选项

答案乙方能向甲方提出工期及费用索赔的项目如下： (1)事件一：此事件是由于地质条件的变化而引起的，属于甲方应该承担的风险。因此，乙方可以就此事件提出费用索赔，也可提出工期索赔。 (2)事件二：此事件是由于施工机械故障引起的，属于承包商自己应承担的风险，与甲方无关。因此，乙方不能就此事件向甲方提出索赔。 (3)事件三：此事件是由于设计变更而引起的，属于甲方应该承担的责任。但辅楼主体工作工期延期1周并未对总工期造成影响，因此，乙方可以就此事件向甲方提出费用索赔，但不可以提出工期索赔。 (4)事件四：此事件虽然属于加快施工引起的，并且已经取得甲方同意，但在合同中有工期奖罚的条款，因此，乙方不可以就赶工措施费向甲方提出索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/u5Aw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

在材料消耗计算方法中，用各种胶、涂料等材料的配合比用料，根据要求条件换算得出材料用量的计算方法属于(　　)。

主要用于排除地下水的方法有()。

编制材料供应计划时，主要依据是()。

路堑爆破施工中，装药前应布置好警戒，雨期或者有地下水时，可考虑采用(　　)。

以下不属于路基质量检验中石方路基实测项目的是()。

沥青路面混合料的摊铺采用双机或三机梯进式施工时，相邻两机的间距宜控制在(　　)。

(　　)用于降低地下水位或拦截地下水。

石方路基实测项目有()。

下列属于公路工程一般质量事故的是()。

患者，女，70岁。右膝关节表面置换术后11年，关节疼痛2年，与活动有关。X线片可见假体周围透亮带，内侧关节间隙狭窄。红细胞沉降率(ESR)23mm／h，C反应蛋白6g／L。最适合的治疗方法是

土的级配曲线采用半对数坐标，其优点是能将粒径很小的土颗粒含量清楚地表达出来。()

某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10％，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为()万元。

远大建筑公司可以采取的维权途径有(　　)。远大建筑公司选择行政诉讼，法院作出判决后，若市建设厅拒绝履行判决，则第一审法院可以采取的措施有(　　)。

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略劣于买入并持有策略。(　　)

若企业只生产销售一种产品，在采用本量利方法分析时，假设在其他因素不变的情况下，只降低产品的单位变动成本会引起()。

研究表明，学生座位的安排对于学生接受课堂教学效果和学习效果()。

A、 B、 C、 D、 C

Jimmyearnshislivingby______worksofartinthemuseum.

建筑工程管理与实务

二级建造师

在材料消耗计算方法中，用各种胶、涂料等材料的配合比用料，根据要求条件换算得出材料用量的计算方法属于( )。

主要用于排除地下水的方法有()。

编制材料供应计划时，主要依据是()。

路堑爆破施工中，装药前应布置好警戒，雨期或者有地下水时，可考虑采用( )。

以下不属于路基质量检验中石方路基实测项目的是()。

沥青路面混合料的摊铺采用双机或三机梯进式施工时，相邻两机的间距宜控制在( )。

( )用于降低地下水位或拦截地下水。

石方路基实测项目有()。

下列属于公路工程一般质量事故的是()。

患者，女，70岁。右膝关节表面置换术后11年，关节疼痛2年，与活动有关。X线片可见假体周围透亮带，内侧关节间隙狭窄。红细胞沉降率(ESR)23mm／h，C反应蛋白6g／L。最适合的治疗方法是

土的级配曲线采用半对数坐标，其优点是能将粒径很小的土颗粒含量清楚地表达出来。()

某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10％，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为()万元。

远大建筑公司可以采取的维权途径有( )。远大建筑公司选择行政诉讼，法院作出判决后，若市建设厅拒绝履行判决，则第一审法院可以采取的措施有( )。

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略劣于买入并持有策略。( )

若企业只生产销售一种产品，在采用本量利方法分析时，假设在其他因素不变的情况下，只降低产品的单位变动成本会引起()。

研究表明，学生座位的安排对于学生接受课堂教学效果和学习效果()。

A、 B、 C、 D、 C

Jimmyearnshislivingby______worksofartinthemuseum.

在材料消耗计算方法中，用各种胶、涂料等材料的配合比用料，根据要求条件换算得出材料用量的计算方法属于(　　)。

路堑爆破施工中，装药前应布置好警戒，雨期或者有地下水时，可考虑采用(　　)。

沥青路面混合料的摊铺采用双机或三机梯进式施工时，相邻两机的间距宜控制在(　　)。

(　　)用于降低地下水位或拦截地下水。

远大建筑公司可以采取的维权途径有(　　)。远大建筑公司选择行政诉讼，法院作出判决后，若市建设厅拒绝履行判决，则第一审法院可以采取的措施有(　　)。

如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略劣于买入并持有策略。(　　)