某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m2，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如下图所示(单位：月)。

admin2013-01-30 18

问题某综合楼工程，地下1层，地上10层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积28500m²，某施工单位与建设单位签订了工程施工合同，合同工期约定为20个月。施工单位根据合同工期编制了该工程项目的施工进度计划，并且绘制出施工进度网络计划如下图所示(单位：月)。

在工程施工中发生了如下事件：
事件一：因建设单位修改设计，致使工作K停工2个月。
事件二：因建设单位供应的建筑材料未按时进场，致使工作H延期1个月。
事件三：因不可抗力原因致使工作F停工1个月。
事件四：因施工单位原因工程发生质量事故返工，致使工作M实际进度延迟1个月。
问题：
针对本案例各事件，施工单位是否可以提出工期索赔的要求?并分别说明理由。

选项

答案事件一：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。事件二：施工单位可提出工期索赔要求，因为该工作在关键线路上，影响总工期，且属建设单位责任。事件三：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。事件四：施工单位不可提出工期索赔要求，因是施工单位自身责任造成的。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ueQu777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库一级建造师分类

建筑工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

一级建造师

投标人被招标项目所在地省级交通主管部门评为AA信用等级隋况下，一般()。

背景材料：某桥梁工程，设计为T形截面简支梁桥，施工技术人员为确保工程质量设置了如下一些质量控制点：(1)支架施工；(2)后浇段收缩控制；(3)支座预埋件的位置控制；(4)支座安装型号、方向的控制；

洞身构造分为()。

浆砌石拱桥，须待砂浆强度达到设计要求，或如设计无要求，则须达到砂浆强度的()方可卸落拱架。

开挖深度超过()m时，特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时，不论深度大小都应视为高处作业，并设置警告标志和高度不低于()m的双道防护栏，夜间还要设红色警示灯。

背景材料：某山岭重丘区高速公路K29+000～K29+800路段进行路基施工，其中K29+000～K29+400为路堑开挖，原地面自然坡度65°～75°，地表1～3m为黏土，下为V级岩石，不含水分，施工方拟采用药壶炮爆破法爆破，挖方共计13800m3，土

二力杆所受内力有()

Whatisthepurposeoftheannouncement?

A、心尖部隆隆样舒张期杂音B、胸骨左与缘第3、4肋间连续性杂音C、胸骨左缘第2肋间连续性杂音D、胸骨左缘第2肋间收缩期杂音及固定性P2分裂E、主动脉瓣区双期杂音房间隔缺损听诊特点是_______。

经王某请求，国家专利复审机构宣告授予李某的专利权无效，并于2011年5月20日向李某送达决定书。6月10日李某因交通意外死亡。李某妻子不服决定，向法院提起行政诉讼。下列哪一说法是正确的?(2012年试卷二第46题)

对某3跨混凝土简支空心板桥，每跨横向由10片空心板组成，对桥梁进行技术状况评定，请依据JTG／TH21—2011回答以下问题。上部构件划分中，上部承重构件和上部一般构件的构件数应为()。

新建表格时，Word2000中的表格以虚线画出，该虚线不能打印出来。()

在单层墙空气声隔绝中，提高隔声的措施不包括()。

360度考评的实施程序包括()。

衡量改革开放中一切工作是非得失的根本标准是（）。

在窗体上有一个命令按钮Commandl，编写事件代码如下：PrivateSubCommandl_Click()DimxAsInteger，yAsIntegerX=12：y=32CallProc

______isfromIndia.