首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用
admin
2014-04-19
51
问题
某机械厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工业厂房工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图5—1所示(时间单位:天)。
甲、乙双方合同约定8月1 5日开工。工程施工中发生如下事件:事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工增加5个工日,窝工6个工日。事件2:8月21日至22日,场外停电,停工2。天,造成人员窝工16个工日。事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3。事件4:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3。事件5:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
选项
答案
对上述事件的索赔判定如下: 事件1中,乙方可提出索赔要求。理由:降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。 事件2中,乙方可提出索赔要求。理由:场外停水、停电造成的人员窝工是不可预见的客观条件。 事件3中,乙方可提出索赔要求。理由:设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m3,超过了招标文件中工程量的10%。 事件4中,乙方不应提出索赔要求。理由:保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。 事件5中,乙方可提出索赔要求。理由:甲方指令增加工作,是甲方的责任。
解析
本题主要考查索赔是否成立。索赔时当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。承包人可以提出索赔的事件(大类)有:
(1)发包人违约(未按合同履行基本工作、为按合同支付工程款、发包人应该承担相应的合同风向却未承担、发包人要求工程进度加速、设计错误或者其他错误指令造成工程的停工窝工等情况、发包人不正当的终止工程);(2)不利于工程的自然条件和客观障碍;(3)工程变更;(4)工期延长或者延误;(5)工程师的指令或者行为有误;(6)合同本身有缺陷;(7)物价上涨(也可以是货币汇率变化);(8)国家政策或法律法规变更;(9)其他承包人干扰(各个承包人之间配合不当给本承包方造成的损失);(10)其他第三人原因。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uoq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
根据《合同法》,债务人在()的情形下,不可将标的物提存。
在无权代理的情况下,被代理人享有(),第三人享有()。
下列事件或者情况中,承包商可提前向雇主发出通知,终止合同,但不属于立即终止的情况是()。
如果工程或任何区段未能通过重新试验时,工程帅有权()。
对于现场资料,雇主应该满足承包商的要求,包括()。
如果承包商有下列行为,雇主有权终止合同()。
出现()情况,引进设备合同买方可以解除合同。
设备监理单位权利包括()。
()是发包人与承包人或勘察人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作而达成的协议。
随机试题
患儿3岁4个月,一直没有接受过康复训练。反应一般,言语少,自主进食。能独坐、翻身,不能独站,四肢肌张力痉挛Ⅱ级,跟腱明显挛缩,尖足内翻,扶持行走时有剪刀步。患儿目前主要的治疗方法不宜选用
本质上说,语言的发展是一个自我筛选、自我调适、自我更新、角我净化的过程。一味地拒绝排斥并不是“保卫汉语、纯洁汉语”,自我封闭只会导致汉语逐渐失去生命力。语言最重要的功能是交流,不要赋予其太多的意识形态功能,更不能将“收录字母词”夸大为“从根本上破坏中国文化
根据全国人民代表大会组织法的规定,下列哪些机构或人员可以提出对于全国人民代表大会常务委员会的组成人员,中华人民共和国主席、副主席,国务院和中央军事委员会的组成人员,最高人民法院院长和最高人民检察院检察长的罢免案?()
质量保修书的主要内容包括( )。
企业对股票、短期债券和长期债券进行投资,共同的目的是()。
资本市场中的初级市场即______市场。
下列各句中,标点符号使用规范的一句是()。
在维果斯基的文化历史理论中涉及的概念有()。
使用VC++2010打开考生文件夹下prog1中的解决方案。此解决方案的项目中包含一个源程序文件prog1.c。在此程序中,请编写一个函数,用来删除字符串中的所有空格。例如,输入asdafaaz67,则输出为asdafaaz67。注意:部分源程序
WhenIwasyoung,Ispentmysummervacationsonmygrandparents’farm.ThesummerthatIgraduatedfromcollege,I【C1】______my
最新回复
(
0
)