首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际): (1)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,
【背景资料】 某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际): (1)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,
admin
2015-09-24
55
问题
【背景资料】
某高速公路项目利用世界银行贷款修建,施工合同采用FIDIC合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段的监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期与费用数据均符合实际):
(1)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,由于图纸修改造成停工20d。承包方提出工期延期20d与费用补偿2万元要求。
(2)施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10d,其中连续4d出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6d出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10d与费用补偿2万元的要求。
(3)施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音有干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5d与费用补偿1万元的要求。
(4)由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m,监理工程师向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:①由于增加立交桥长度增加的费用20万元和分包合同工期延期30d的索赔;②此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10d的索赔。
承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40d的要求。
(5)由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求,需进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20d与费用补偿20万元的要求。
【问题】
针对承包方提出的上述索赔要求,监理工程师应如何签署意见?
选项
答案
监理工程师的签署意见如下:(1)这是非承包方原因造成的,故监理工程师应予工期补偿和费用补偿。(2)由于异常恶劣气候造成的6d停工是承包方不可预见的,应签证给予工期补偿6d,而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4d停工,是承包方应该预见的,故不应该签证给予工期补偿和费用补偿。(3)这是承包方自身原因造成的,故不应给予费用补偿和工期补偿。(4)监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30d,因其属于业主责任(或不属于承包方责任);不应批准材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10d,因其属于承包方责任。(5)这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/v7tw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
【案例三】背景材料:某城市道路工程,基层采用石灰稳定土,面层采用水泥混凝土。在施工过程中的部分质量控制要点如下:1.对基层施工的控制要点:(1)基层土颗粒最大粒径不超过40mm。(2)基层细粒土最大粒径不大
下列关于黏结预应力混凝土施工技术中的孔道压浆的说法中,错误的是()。
给排水厂站中,对钢筋(预应力)混凝土水池(构筑物),设计上不作要求的混凝土性能是()。
常见于客流不大的地下站和高架的中间站的站台形式是()。
关于生活垃圾填埋场聚乙烯防渗层施工的说法,正确的有()。
【案例三】背景材料:某城市道路改造工程,随路施工的综合管线有0.4MPa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下,燃气管道与给水管材均为钢管,实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热
因建设或其他原因需要临时占用城市绿化用地时,须经城市人民政府()部门批准,办理临时用地手续。
同一暗挖隧道相对开挖(非爆破方法)的两开挖面距离为()倍洞跨且不小于10m时,一端应停止掘进,并保持开挖面稳定。
在混凝土生产过程中,对骨料含水率的检测,每一工作班不应少于()次。
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/日工;总工期为120元/天;竣工时间提前奖励为3000元/天,误期损失赔偿费为5000元/天
随机试题
当且仅当竞争对手甲退出投标时,对手乙就会报一个较高的价位,我方也才不会在第一轮就被淘汰。当且仅当我方在第一轮竞争中就被淘汰之后,第一轮轮空的强有力对手丙才会在第二轮报价。当且仅当对手丙报价时,才会出现强劲对手丁不战退出的情况,或者出现另一个对手戊报一个相当
常用涂料中,具有良好耐碱性能的涂料有()。
二审法院审理过程中,原审被告提出反诉,法院就反诉调解不成,作出判决。请问本案二审法院的做法违背了民事诉讼基本制度中的()。
某企业12月31日结账后库存现金账户余额为12000元,银行存款账户余额为4500000元,其他货币资金账户余额为1500000元。货币资金项目的金额为6012000元。()
战略导向培训与开发系统的特征包括()。
一位老师在批改学生的造句时,发现如下句子:想——我想听到花开的声音。活泼——河里的水很活泼。悄悄一一我们听不懂小鱼的悄悄话。丢——上街时,毛毛把爸爸丢了。爬——牵牛花像个小弟弟,爬在树上。老师不假思索就把这些句子打“”,理由是句式不符合人的语言表达习惯。
1925—1926年的省港大罢工,是国际工人运动史上坚持时间最长的一次罢工。()
一块冰在沙里被融化到很小,它抱怨说:“要是在南极就好了,就不会被融化了。”沙听了后对它说:“沙漠里缺少冰,你在沙漠里是非常珍贵的,南极的冰很多,你到那里就失去了价值。”请结合自身谈谈这个故事对你的启示。
Thisquestionissodifficultthat______peopleareableeventounderstandit.
HowtoReinventCollegeRankings:ShowtheDataStudentsNeedMostA)Allrankingsaremisleadingandbiased(有偏见的).Butthey’rea
最新回复
(
0
)