首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
一、背景 某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程,除土建及设备安装中的主体工程自己施工外,其余工程分别分包给五个分包单位,并与之签订了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件: 事件一:A公司承包了
一、背景 某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程,除土建及设备安装中的主体工程自己施工外,其余工程分别分包给五个分包单位,并与之签订了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件: 事件一:A公司承包了
admin
2018-07-03
29
问题
一、背景
某公司总承包一中型工厂机电工程项目的施工。该项目划分为四个单位工程,除土建及设备安装中的主体工程自己施工外,其余工程分别分包给五个分包单位,并与之签订了包括劳务工管理在内的分包合同。施工过程中发生了下列事件:
事件一:A公司承包了全厂工艺管道的现场焊接及组对任务。由于管道壁厚、量大,质量要求严格,总分包单位联合制定了焊接工艺指导书,并要求焊接过程中严格执行。施焊中,质检人员检查了焊接工艺指导书中电流、电压、线能量的执行情况。
事件二:由于总包单位在分包合同中没有关于拖欠劳务工工资的控制措施,尽管总包单位每月按工程进度,将工程款及时支付给各分包单位,但仍有分包单位拖欠劳务工工资,个别严重的拖欠达到数月,劳务工欲罢工。
事件三:B公司分包了全厂机电设备安装工程(主体工程除外)。施工中由于建设单位提供的部分设备延期交付一个月,造成人员设备闲置,工期拖后,又由于一电气室土建施工失误,电气盘柜无法就位,经监理单位、建设单位、总包单位确定补救方案并委托设计单位出了设计变更单,交由B公司处理,增加了5万元费用(人工、材料、机械)。工程后期,建设单位要求按期投产,把延误的工期抢回来,B公司增加人力和机具,终于按合同规定工期完成。
总分包单位及时进行工程文件和工程档案的组卷,并交付建设单位。
二、问题
按索赔发生的原因分析,B公司可提出哪些类型的索赔?
选项
答案
按索赔发生的原因分析,B公司可提出:工期索赔、设计变更索赔、赶工索赔。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vBJw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?管道泄漏性试验时对试验介质和试验压力有何规定?
超高层建筑管道工程的施工技术要点有哪些?输送何种物质的管道必须进行泄漏性试验?
根据建筑物设备布置和要求应怎样合理安排设备就位的顺序?理由是什么?用任意一层(-2.600m层除外)为例作设备就位流程图。动力中心的设备就位作业计划宜用什么形式表示?具有什么优点?
某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程,建筑物为现浇钢筋混凝土结构,并已施工完成。预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏。地下建筑物的平面及剖面简图如图4—1所示。设备布置和设计要求如下:①-2.600m层Ⅰ区安装冷却塔及
建筑设备管道系统中的给水、排水、供热采暖管道工程中阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查(),且不少于一个。
实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由()制定。
事件一中,劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求?说明原因。事件二中,施工合同变更的程序是否正确?如不正确,请说明正确的做法。
【背景资料】某施工单位承担某机电工程项目设备安装。建设单位将一台不能立即安装的大型机组运至施工单位工程现场的大型机械设备临时摆放场地存放,交与施工单位管理。搬运过程无设备管理人员参加,未进行设备配件的进出库清点、验收。机组下面铺垫道木,上面用防雨布遮盖,
【背景资料】A机电安装工程公司承包了一座大型氨制冷站全部机电安装工程和液氨储罐的制作安装任务。部分管道布置在室内高8m的位置。氨制冷站内氨的高压部分的工作压力为1.6MPa,低压部分的工作压力为0.2MPa。氨气有毒,有强烈的刺激气味。合同
随机试题
(2014年第60题)欲判断患者是否在1周前左右发生急性心肌梗死,最有价值的检查是
下列关于开发公司起诉对象说法正确的是( )。( )是指在诉讼过程中,为了保证人民法院的判决能够执行,人民法院根据当事人的申请,或在必要时依职权裁定对有关财产采取保全措施的制度。
2017年11月,国家食品药品监督管理总局发布了《网络药品经营监督管理办法》,对网络药品销售者的经营行为作出了明确的规定。这既能推进线上线下融合发展,培育新兴业态,又满足了民众的用药需求。由此可见()①加强市场监管有利于有效利用医药资源
下列行为中,不违反禁止权利滥用原则的是()。
公平理论认为,一个人在做出了成绩并取得报酬后,他不仅关心自己所得报酬的绝对值,而且关心自己所得报酬的()。
一般而言,把学习成败归因于何种因素对学习动机的激励作用最大()。
规模经济
设f(x)在[0,+∞)上连续,在(0,+∞)内可导,则().
A、 B、 C、 D、 C
Certainbirdsare,moreoftenthannot,consideredbadluck,orevenmorefrightening,asignofimpendingdeath.Alloverthewo
最新回复
(
0
)