首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某业主拟开发建设一热力管道工程项目,与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。但在工程施工过程中,遭受飓风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基
某业主拟开发建设一热力管道工程项目,与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。但在工程施工过程中,遭受飓风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基
admin
2013-01-13
91
问题
某业主拟开发建设一热力管道工程项目,与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。但在工程施工过程中,遭受飓风不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
1.遭飓风袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
2.已建分部工程遭受不同程度破坏,损失计22万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
3.施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失6万元;由于现场停工造成台班费损失4万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费4万元,业主应予支付。
4.施工单位人员因此灾害而有几人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元,业主应给予赔偿。
5.因大风造成现场停工6天,要求合同工期顺延6天。
6.由于工程破坏,清理现场需费用2.8万元,业主应予以支付。
[问题]
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?
2.不可抗力风险承担责任的原则是什么?监理工程师对施工单位提出的索赔要求如何处理?
选项
答案
1.监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作: (1)实地勘察,了解证实有关受灾情况; (2)验证施工单位提出的索赔项目及证据; (3)根据法律和合同,划清责任界限; (4)认可合理索赔要求。对双方均有责任的项目,与施工单位协调划清责任和比例; (5)拒绝无理索赔要求; (6)拟定合理索赔款额和延期天数; (7)与施工单位协调统一意见; (8)签发索赔报告文件; (9)把处理意见报业主核定批准。 2.不可抗力风险承担责任的原则及处理意见: (1)经济损失由双方分别承担。工期延误应予以签证,顺延的要求不完全合理应分别处理。 (2)工程本身的损害由业主承担。工程修复、重建所需22万元工程款应由业主支付。 (3)造成施工单位机械、设备的损坏和停工等损失由施工单位承担。14万元损失,不予认可。 (4)人员伤亡由所属单位负责,并承担费用损失的责任。施工人员的4万元医疗费,不予认可。 (5)因不可抗力因素延误工期,经业主签证应予顺延。应认可顺延合同工期6天。 (6)工程清理和修复工作的责任和费用由发包方承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vKDw777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
高分子材料在机电工程中应用广泛,水管主要采用()制作。
特种设备生产单位对其生产的特种设备的()负责。
某些消防安全重点工程可以按施工程序划分消防验收形式,即分为()。
下列各项属于焊接后致密性试验的有()。
桅杆式起重机地锚的种类很多,目前常用的地锚类型有()等。
A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工,主要监控设备有:现场控制器、电动调节阀、风阀驱动器、温度传感器(铂电阻型)等。大楼的空调工程由B安装公司施工。合同约定,全部监控设备由A公司采购,其中电动调节阀、风阀驱动器由B公司安装,A公司检查接线,最后由两家
不锈钢管道的吹扫和清洗方法宜采用()。
下列属于编制施工成本计划的方法的有()。
主控项目是对工程质量起()作用的检验项目。
安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做()。
随机试题
Therearetwotypesofpeopleintheworld.Althoughtheyhaveequaldegreesofhealthandwealthandtheothercomfortsoflife
患者,男,72岁,突发剧烈头痛、呕吐,迅即昏迷,下列哪项可鉴别患者是脑出血还是蛛网膜下腔出血
《中国药典》规定的“凉暗处”是指
A.急性胆囊炎B.胆道蛔虫病C.胆总管结石D.急性胰腺炎E.急性重症胆管炎症状与体征不相符合常提示()
下列关于仲裁裁决的中止执行、终结执行和恢复执行的表述,哪些是错误的?()
根据《民事诉讼法》,在下列地域管辖中,()具有排他性。
在我国的封建成文法典中,类似于总则篇的篇名有()。
数据库技术的根本目标是要解决数据的()。
Weare,ofcourse,______butInTouchwritesthatthesourcepreviouslycorrectlyrevealedotherroyalsecrets,includingtheir
A、Tomakegreatprofit.B、Toboostmarketshare.C、Todistinguishfromimitators.D、Toenhanceitpopularity.C
最新回复
(
0
)