首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
一、背景 A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件: 事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,
一、背景 A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件: 事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,
admin
2018-07-03
61
问题
一、背景
A公司经过招标投标承包某轧钢生产线机电设备安装工程,合同暂估总价,结算时以合同约定的工程单价和实发工程量进行结算,工程单价不作调整。施工过程中发生下列事件:
事件一:工程开工后,原材料涨价和机械租赁费涨价,施工单位因工程成本过高,向业主提出费用索赔。
事件二:B分包单位因A公司租赁的大型吊车运输途中发生故障延误3天,并造成人员窝工3天,向A公司进行工期和费用索赔。
事件三:整个施工过程中,A公司因改变吊装工艺增加费用2万元;业主提出的工程变更增加费用5万元,延误工期2天;业主要求施工单位赶工增加费用20万元;因暴雨造成停工3天,施工单位产生窝工费10万元,施工机具修理费5万元;给C公司租赁的吊装设备延误工期3天,增加费用5万元。
事件四:B公司在电气装置交接试验时,有几台电动机的吸收比小于1.2,A公司拒绝这几台电动机进行交接试验。
事件五:B公司在自动化仪表温度取源部件与管道安装时,有几处不符合规范要求,A公司要求返工。
二、问题
列式计算事件四中A公司应向业主索赔的费用和工期。并说明不能索赔项的理由。
选项
答案
从机电工程索赔的原因和规定分析哪些可以索赔,哪些不可以索赔。 费用索赔=5+20=25万元 工期索赔=2+3=5天 不能索赔项: (1)改变吊装工艺2万元已含在施工单位的技术措施费用中; (2)因暴雨窝工费10万元、机具修理费5万元,属不可抗力的自然灾害原因造成的,合同法规定,不可抗力原因引起的费用损失各自承担,工期可顺延; (3)吊车租赁延长工期3天,增加费用5万元,因吊车是施工单位自己租赁,造成的工期延误和费用损失应自负。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vUJw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
电子工程又分为()、电子机房工程、电子设备工程项目。
某火灾报警及联动控制系统工程项目,某专业工程公司通过投标获得了该项目的施工任务,该公司在施工前根据施工总平面图设计编制了施工方案和施工进度计划,接着对施工总平面图设计做了分析评价,发现施工总平面图设计有不妥之处,责成有关人员对施工总平面图设计进行了优化。该
关于浇注料施工的内容,下列说法错误的是()。
既能承受机械外力作用,又能承受相当大拉力的电缆是()。
温度取源部件在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线()。气源管道采用镀锌钢管时,应用()连接。
特殊性能低合金高强度钢中,()包括高强度管线和耐腐蚀的低合金强度管线钢。下列电缆中,()能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内,且适用于潮湿场所。
酸性焊条工艺性能良好,成型美观,其最大优点是( )。
阀门与管道以焊接方式连接时,阀门应( ),焊缝底层宜采用氩弧焊。
下列选项中,属于压缩机性能参数的是()。
下列材料中,不属于无机绝缘材料的是()。
随机试题
男孩,8个月,因近2天腹泻伴呕吐入院诊治。体重减轻8%,下列除哪一项外均可发生
关于阻塞性肺气肿患者最早出现的变化叙述不正确的是( )
某天然地基的场地土为稍密的细砂,经深宽修正后的地基静力承载力特征值为180kPa,则基础底面平均压应力的允许值为()kPa。
某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据,该工程结算价约4000万元,发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见。
上市公司的区位分析包括()
下列担保形式中,不动产不能作为担保物的有()。
(2014年)2014年5月5日,因A公司未能偿还对B公司的到期债务,B公司向人民法院提出对A公司进行破产清算的申请。A公司收到人民法院通知后,于5月9日提出异议,认为本公司未达破产界限,理由是:第一,B公司对A公司之债权由C公司提供连带保证,而C公司完全
有实验结果显示,如果把食谱中的饱和脂肪换成不饱和脂肪,会有利于减少冠心病的发生风险。而橄榄油中则含有70%的油酸,油酸是一种不饱和脂肪酸。因此有专家判断橄榄油是减少冠心病风险的最佳食用油。下列选项如果为真,会对专家的判断产生怀疑的有()。
生活中,有的人追求轰轰烈烈,总想_______,只愿干所谓的大事,而对平凡之举、对有益他人的小事_______;有的人只考虑自己的安逸,不顾及他人的冷暖。与典型人物境界的差距,大约就在这里。填入划横线部分最恰当的一项是:
知觉的整体性是指在直接作用于感觉器官的外界刺激不完备的情况下,人们根据自己的经验,对刺激进行加工处理,使知觉保持完备的一种性质。根据上述定义,下列选项中不属于“知觉的整体性”的是:
最新回复
(
0
)