首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班
与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班
admin
2009-05-15
97
问题
与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图3-2所示。
甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:
事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日。
事件2:8月21日至22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。
事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3。
事件4:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3。
事件5:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
问题:
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?回答并说明其原因。
2,每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
3.工作E结算价应为多少?
4.假设人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
选项
答案
1.对是否可以提出索赔要求的判定如下: 事件1可提出索赔要求,因为降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。 事件2可提出索赔要求,因为停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。 事件3可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m3,超过了招标文件中工程量的10%。 事件4不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。 事件5可提出索赔要求,因为甲方指令增加工作,是甲方的责任。 2.工期索赔天数为: 事件1:工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。 事件2:8月21日至22日停工,工期延长,可索赔工期2天。 事件3:因E为关键工作,可索赔工期:(350-300)÷(300÷6)=1(天)。 事件5:因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期1天。 总计索赔工期:0+2+1+1=4(天) 3.工作E的结算价: 按原单价结算的工程量:300×(1+10%)=330(m(上标)3) 按新单价结算的工程量:350-330=20(m(上标)3) 总结算价=55×330+50×20=19150(元) 4.费用索赔总额的计算: 事件1:人工费:12×6+25×5×(1+20%)=222(元) 事件2:人工费:12×16=192(元) 机械费:50×2=100(元) 事件5:人工费:25×10×(1+80%)=450(元) 机械费:400~1=400(元) 合计费用索赔总额为:222+192+100+450+400=1364(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vib5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
依据《水防法》,禁止()无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。
违反《水污染防治法》规定,排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准,或者超过重点水污染物排放总量控制指标的,由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限()
由国家环保部负责审批的非核设施建设项目,由()受理试生产申请,并将审查决定报国家环保部备案。
依据《基本农田保护条例》,国家能源、交通、水利、军事设施等终点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区,需要占用基本农田,涉及农用地转用或者征用土地的,必须经()批准。
省、自治区人民政府组织编制(),报国务院审批。
开发利用或者关闭铀(钍)矿的单位,应当在()编制环境影响报告书,报国务院环境保护行政主管部门审查批准。
环境影响篇章或者说明、环境影响报告书(以下称环境影响评价文件),由规划编制机关编制或者组织规划环境影响评价技术机构编制。()应当对环境影响评价文件的质量负责。
依据《环评法》,环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行(),提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。
下列不能作为环境影响评价工程师接受继续教育学时累计的依据的是:
《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》提出用科学发展观统领环境保护工作的基本原则包括()。
随机试题
题21图所示触发器的特性方程为______。(标时时钟条件)
外国人犯罪的第一审刑事案件,由哪一级人民法院管辖()
具有任用权力高度集中统一特点的任职制度是()
IgA肾病一般不表现为
如果左心和降主动脉提前显影,则一般会存在
测绘项目中的生产管理组一般分为三个层次,包括()。
某卷烟厂为增值税一般纳税人,2004年2月某加工厂将烟叶加工成烟丝,烟叶实际成本40000元,支付运费8000元、保险费200元,取得运输部门开具的普通发票,取得加工厂开具的增值税专用发票上注明加工费及代垫辅助材料3400元。加工烟丝无同类产品售价。加工厂
10年来北大校办企业产值增加了()元10年来北大校办企业产业产值增加了()
男性,65岁。疲倦乏力、食欲下降4个月,实验室检查血浆ACTH曾高、尿17-羟及17-酮皮质醇增高,血皮质醇增高,失去昼夜节律,低血钾碱中毒,小剂量及大剂量地塞米松不能抑制,其最可能的病因是
设想以下三条鱼成群而游。一条鱼可能被捕食者Y看到的空间是以该鱼为圆心,Y能看见的最远距离为半径的圆。当Y在这三个圆之中的一个时,该鱼群可能受到攻击。由于三条鱼的鱼群之间距离很近,这三个圆在很大程度上重叠在一起。下面的哪项是从上面一段中得到的可靠推断?
最新回复
(
0
)