首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了下图(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。 在施工过程中,发生了如下事件: 事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受
【背景资料】 某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了下图(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。 在施工过程中,发生了如下事件: 事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受
admin
2021-02-02
33
问题
【背景资料】
某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了下图(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。
在施工过程中,发生了如下事件: 事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8d。
事件2:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天,造成施工单位经济损失2000元/d。
事件3:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15d,造成施工单位经济损失1600元/d。
【问题】
分别分析施工单位能否就事件1,2,3导致的损失向业主提出索赔,说明理由,并计算索赔金额。
选项
答案
事件一为不可抗力,不可获得费用赔偿(该项损失一般找保险公司,不得找业主索赔)。 事件二中是施工单位的责任,不予赔偿。 事件三为业主责任,呵索赔金额费用:1600×15=24000(元)。 所以,施工单位一共可获得24000元的费用赔偿。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vmVw777K
本试题收录于:
公路工程管理与实务题库二级建造师分类
0
公路工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
背景资料:某二级公路全长28km,路面结构形式为:级配碎石底基层、水泥稳定碎石基层、C30水泥混凝土面层。该公路通车三年左右,全线较多路段的水泥混凝土路面均出现裂缝,裂缝以横向裂缝为主,部分水泥混凝土面板发生了断板现象。建设单位注意到,挖方路段比
背景资料:某施工单位承接了南方一座双向四车道分离式隧道施工,隧道穿越的地层有:石灰岩、页岩、泥灰岩,局部夹有煤层,该隧道穿越一向(倾)斜构造。隧道进出口围岩为Ⅴ级(差),洞内Ⅲ级和Ⅳ级呈间隔分布,局部为Ⅴ级。其中左线隧道进口桩号为K15+270,
背景资料:某公路隧道为单洞双向行驶两车道隧道,全长4279m,最大埋深1049m。隧道净空宽度9.14m,净空高度6.98m,净空面积为56.45m2。该隧道其围岩主要为弱风化硬质页岩,属Ⅳ-Ⅴ级围岩,稳定性较差。根据该隧道的地质条件和开挖断面宽
背景资料:公路工程设计变更,指工程初步设计批准之日起至竣工验收正式交付使用之日止,对已批准的初步设计文件、技术设计文件或施工图设计文件所进行的修改、完善等活动。为加强公路工程建设管理,规范公路工程设计变更行为,保证公路工程质量,保护人民
背景资料:某高速公路施工合同段在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,施工单位精心组织施工,按质按量如期完成工程合同,符合交工验收条件后,经监理工程师同意,施工单位向项目法人提出了交工验收申请。问题:公路工程交工验收应
关于测定无机结合料稳定土(包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土)试件的无侧限抗压强度的说法正确的是()。
建筑业增值税税率为()。
建筑业增值税税率为()。
建筑业企业根据( )原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权部门认可的认证机构申请质量体系认证。
建筑业企业资质分为( )个序列。
随机试题
房地产价格是由房地产的有用性、稀缺性和有效需求三者相互结合而产生的。在现实中,不同房地产的价格之所以有高低,同一房地产的价格之所以有变动,归总起来也是由于这三者的程度不同及其变化引起的。()
第0年至第n-1年每年现金流量为A,则其等值于第0年( )。
燃气管道阀门在安装前应做()试验,不合格者不得安装。
下列会计处理中,正确的有()。
心理发展
街道办事处工作人员在该社区的宣传栏中发布了基础行为规范。以取得社区居民的理解和配合。这种方式属于社区参与中的()。
甲(男)与乙(女)于2000年结婚,婚后生有一子(丙)。2006年甲调动到A城工作,随后因与乙感情不和而通过诉讼离婚。2008年A城某区人民法院判决准予离婚,并判决丙随其母乙共同生活,甲每月支付给丙抚养费150元。2009年春节,丙在与邻居小孩丁玩耍时,不
设计美术馆向来是建筑师莫大的机遇,他们会因此得到可以尽情施展最炫目华彩技法的舞台。而在梵.高美术馆,从最初设计草图的里特维尔德,到负责设计配楼的黑川纪章,再加上为他们拾遗补缺的凡.古尔,都不约而同地采取了非常低调内敛的姿态,绝无半分喧宾夺主的企图。是不是该
教育方针
A、GaininggreatfameontheInternet.B、Publishingacollectionofhisphotos.C、Collectingthebestphotosintheworld.D、Beco
最新回复
(
0
)