背景资料甲公司投资建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程，乙施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了合同。合同采用固定总价承包方式，合同工期为405d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元

admin2018-07-02 48

问题背景资料
甲公司投资建设一幢地下1层、地上5层的框架结构商场工程，乙施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201签订了合同。合同采用固定总价承包方式，合同工期为405d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件一：施工单位施工至首层框架柱钢筋绑扎时，建设单位书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．30m变更为4．80m，当日施工单位停工。25d后建设单位才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日施工单位立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料，但建设单位收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，施工单位收到了经建设单位确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。施工单位在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到建设单位的拒绝。
事件三：工程竣工验收后，建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总，施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。
事件四：从建设单位下达开工令起至竣工验收合格为止，本工程历时425d。建设单位以施工单位逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。施工单位认为逾期竣工的责任在于建设单位。
问题：
事件一中，施工单位的索赔是否生效?结合合同索赔条款说明理由。

选项

答案施工单位索赔：生效。理由：根据合同(范本)索赔条款，承包方应在索赔事件发生后28d内向工程师(建设单位或监理)提出索赔意向通知并送交最终索赔费用报告。工程师收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28d内未予答复或未对承包人作进一步要求的，视为该项索赔已经认可。本工程连续停工25d，复工后施工单位立即送交了索赔报告和相关资料，但建设单位始终未答复，超过28d答复期限，所以施工单位的索赔生效。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vmyw777K

本试题收录于：建筑工程管理与实务题库二级建造师分类

建筑工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建筑工程管理与实务

二级建造师

影响砌体结构抗压强度的主要因素有()。

下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求，叙述正确的是()。

关于钢筋，下列说法正确的是()。

下列选项中，热粘法铺贴卷材应符合()等规定。

地下防水工程立面卷材宜采用()施工。

下列说法正确的是(　　)。

屋面防水共分为Ⅰ～Ⅳ四个等级，其中Ⅲ级用于一般的建筑，其防水设防的道数为()。

模板工程施工前，对模板的设计资料进行审查验证的项目主要包括()。

应对基坑开挖过程中的渗水现象的处理方法有()。

A.riskB.plausibleC.ongoingD.sumE.stronglyF.outsetG.asH.meaningfulI.causin

中央型腰椎间盘突出症出现马尾种经受压症状的治疗方法是

目前推荐正常恒牙釉质的酸蚀时间为

鼻饲液的温度为

在中国没有经常居所或营业所的外国人、外国企业或外国其他组织在中国申请专利的，依照(　　　)，根据《专利法》办理。

根据《电子商务法》规定，下列选项不适用该法的有()。

导游服务集体之间建立良好关系的前提是()。

LastyearIlivedinChileforhalfayearasanexchangestudentwiththeAmericanFieldService.Comparedtomostvisitors,I

We______thedifficultytogether,butwhydidn’tyoutellme?

被告人甲实施盗窃时，因被他人察觉而未得逞，仓皇逃跑。甲的行为()。

建筑工程管理与实务

二级建造师

影响砌体结构抗压强度的主要因素有()。

下列关于建筑地面工程的变形缝设置要求，叙述正确的是()。

关于钢筋，下列说法正确的是()。

下列选项中，热粘法铺贴卷材应符合()等规定。

地下防水工程立面卷材宜采用()施工。

下列说法正确的是( )。

屋面防水共分为Ⅰ～Ⅳ四个等级，其中Ⅲ级用于一般的建筑，其防水设防的道数为()。

模板工程施工前，对模板的设计资料进行审查验证的项目主要包括()。

应对基坑开挖过程中的渗水现象的处理方法有()。

A.riskB.plausibleC.ongoingD.sumE.stronglyF.outsetG.asH.meaningfulI.causin

中央型腰椎间盘突出症出现马尾种经受压症状的治疗方法是

目前推荐正常恒牙釉质的酸蚀时间为

鼻饲液的温度为

在中国没有经常居所或营业所的外国人、外国企业或外国其他组织在中国申请专利的，依照( )，根据《专利法》办理。

根据《电子商务法》规定，下列选项不适用该法的有()。

导游服务集体之间建立良好关系的前提是()。

LastyearIlivedinChileforhalfayearasanexchangestudentwiththeAmericanFieldService.Comparedtomostvisitors,I

We______thedifficultytogether,butwhydidn’tyoutellme?

被告人甲实施盗窃时，因被他人察觉而未得逞，仓皇逃跑。甲的行为()。

下列说法正确的是(　　)。

在中国没有经常居所或营业所的外国人、外国企业或外国其他组织在中国申请专利的，依照(　　　)，根据《专利法》办理。