首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。 施工合同中说明:施工工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。 合
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。 施工合同中说明:施工工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。 合
admin
2015-09-04
48
问题
某泵站工程,业主与总承包商、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。总承包商经业主同意将土方开挖、设备安装与防渗工程分别分包给专业性公司,并签订了分包合同。
施工合同中说明:施工工期278天,2004年9月1日开工,工程造价4357万元。
合同约定结算方法;合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商;安装配件、防渗工程的材料费调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
实施过程中,发生如下事件:
事件1:总承包商于2004年8月25日进场,进行开工前的准备工作。原定2004年9月1日开工,因业主办理伐树手续而延误至2004年9月6日才开工,总承包商要求工期顺延5天。
事件2:土方公司在基础开挖中遇有地下文物,采取了必要的保护措施。为此,总承包商请土方公司向业主要求索赔。
事件3:在基础回填过程中,总承包商已按规定取土样,试验合格。监理工程师对填土质量表示异议,责成总承包商再次取样复验,结果合格。总承包商要求监理单位支付试验费。
事件4:总承包商对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究,在本公司试验室内进行试验,改进成功用于本工程,总承包商要求此项试验费由业主支付。
事件5:结构施工期间,总承包商经总监理工程师同意更换了原项目经理,组织管理一度失调,导致封顶时间延误8天。总承包商以总监理工程师同意为由,要求给予适当工期补偿。
事件6:监理工程师检查防渗工程,发现止水安装不符合要求,记录并要求防渗公司整改。防渗公司整改后向监理工程师进行了口头汇报,监理工程师即签证认可。事后发现仍部分有误,需进行返工。
事件7:在做基础处理时,经中间检查发现施工不符合设计要求,防渗公司也自认为难以达到合同规定的质量要求,就向监理工程师提出终止合同的书面申请。
事件8:在进行结算时,总承包商根据已标价的工程量清单,要求安装配件费用按发票价计取,业主认为应按合同条件中约定计取,为此发生争议。
问题:
在事件1中,总承包商的要求是否成立?根据是什么?
选项
答案
成立。因为属于业主责任(或业主未及时提供施工现场)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vpOw777K
本试题收录于:
水利水电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
水利水电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
以下关于施工测量成果的评价正确的有()。
钢筋原材料进场检验项目中,热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋的检验项目有()。
当混凝土生产条件在较长时间内不能保持一致,且同一品种混凝土强度变异性能不能保持稳定,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于()的试件组成一个验收批,采用标准差未知的统计方法评定。
某铁路隧道施工测量实行二级检查一级验收制,其中最终检查由施工单位的()负责实施。
隧道竣工测量的内容包括()。
正线轨道有条件时,特大桥、大桥及长度大于1000m的隧道内,宜采用()。
预制梁均应设置桥牌,桥牌应标明:跨度、活载等级、设计图号、梁号、()、许可证编号等。
铁路甲供物资达到国家规定依法必须招标规模标准的,须采用公开招标方式,由建设单位作为招标人依法进行招标采购,评标办法采用()。
发生铁路建设工程质量事故,应当依据国家相关规定调查处理。下列事故调查处理应当执行《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》的是()。
某铁路隧道有岩溶地质地段,其工程需要采取的安全技术措施主要是()。
随机试题
下列不能认定为自首的是()。
(2012年4月)法人属人法主要应适用于以下事项:(1)法人的成立和法人的性质;(2)法人的权利能力;_____;_____;(5)法人的合并或分立对前法人债务的继承问题等。
A.鳞癌B.腺癌C.小细胞癌D.大细胞癌E.鳞腺癌
关于中国古代法律历史地位的表述,下列哪一选项是正确的?(卷一/2012年第18题)
历史文化名城保护规划应建立()
保荐人应当对上市公司募集资金管理事项进行持续督导,上市公司应当在募集资金到账后( )内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
组织实施职业生涯管理对组织的重要性表现在( )。
甲公司2×15年的财务报告于2×16年3月31日批准对外报出。甲公司一项无担保借款合同于2×15年10月30日到期,本息合计620万元,到期日尚未偿还,银行对其提起诉讼,要求甲公司偿还该借款并支付罚息10万元,至年末法院尚未判决;甲公司基本确定己方将败诉。
下图是2016年前五个月某派出所辖区行业场所发案数量统计图。从图中所反映情况看,派出所下一步应优先收集下列哪一个行业场所信息()。
TheWorldHealthOrganization(WHO)wassetupon7thApril1948,adatethatisnowcelebratedeveryyearasWorldHealthDay.T
最新回复
(
0
)