首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置做了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置做了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全
admin
2009-08-19
66
问题
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置做了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
项目监理过程中有如下事件。
事件1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议记要,记要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议记要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。
事件2:设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,其中5名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的。
总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。
2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核哪些内容?
3.事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的做法。
4.监理单位应如何处理事件2?
5.在事件3中,总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
选项
答案
总监理工程师组织审批施工组织设计的方法:总监理工程师在约定的时间内,组织专业监理工程师对承包商提交的施工组织设计进行审查,提出意见后,由总监理工程师审核签认。 总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理不妥当。 理由:施工单位将设备管道竖井的位置做了移位处理,涉及的是设计变更,应征得建设单位同意并办理书面变更手续,凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。 2.专业监理工程师对施工单位实验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核的内容是: (1)试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求,是否处于良好的可用状态; (2)精度是否符合需要; (3)法定计量部门标定资料、合格证、率定表是否在标定的有效期限; (4)试验室管理制度是否齐全、符合实际; (5)试验、检测人员的上岗资质。 3.第一次工地会议的做法中不妥之处和正确做法如下。 (1)不妥之处:开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。 正确做法是:开工准备工作全部完成,施工许可证办理完毕后,才可以开工。 (2)不妥之处:会后建设单位起草了会议记要。 正确做法是:会议记要由项目监理机构负责起草。 (3)不妥之处:将会议记要送发监理单位、施工单位。 正确做法是:会议记要由与会各方代表会签。 4.监理单位对事件2的处理:监理工程师下达停工令,并责令施工企业将五名无安装资格证书的安装人员撤出施工现场,并对已完成的设备安装工程进行检验。责令施工企业进行整改。 5.总监理工程师的做法是妥当的。施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准。 理由:该质量和安全隐患是由施工单位未按技术规程的要求进行调试,虽然是关键工作,但也不应该批准工期顺延,费用由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vqv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
监理工程师需要协助雇主对设备设计承包商进行审核,选择适合的承包商,选择设计承包商的标准是( )。
成套设备系统的质量要求包括( )。
项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统,并非监理单位永久性的质量管理体系,体现了项目质量控制系统与质量管理体系的()。
在建设工程实施阶段,监理工程师控制物资供应进度的工作内容有()。
某设备工程的建设期为3年,第一年贷款额为400万元,第二年贷款额800万元,第三年贷款额500万元,贷款年利率为,5%,则建设期贷款利息为()万元。
在采用成本加酬金合同价时,为了有效地控制投资,下列合同价中最好采用( )。
当工程网络计划的计算工期不等于计划工期时,正确的结论是( )。
根据FDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,在颁发“待定变更令”后的( )d内,如果承包商和业主仍不能达成协议,可以依据合同规定提交仲裁。
根据FDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定,出现( )情况时,承包商不能进行利润索赔。
项目决策阶段业主方的投资环境风险因素有()。
随机试题
A.绒毛膜促性腺激素(hCG)测定B.胸部X线摄片C.组织学诊断D.流式细胞仪测定E.B型超声检查确诊葡萄胎的方法是
甲、乙、丙合伙开一公司,甲出资55%,乙出资20%,丙出资25%,他们在合伙协议中约定:三人按出资比例分担责任,且各自仅以出资额为限承担责任。该协议违反我国《民法通则》第36条的规定。下列选项中正确的是()
神经元之间接触并传递信息的部位称为
固化条件不当或干燥速度过快撒粉过多而撒粉次数少
根据合同法的规定,可撤销合同的当事人行使撤销权的有效期限是()。
早上8点。你正在为第二天的会议起草一份发言稿。写这份稿件大约需要6个小时。你突然接到一个电话.你的一位朋友病重住院。需要5000元钱交住院押金,你有能力帮他筹到这笔钱.但做这个事情约需2个小时(借钱或取钱及送钱),这笔钱需要在下午3点前送到。刚放下电话,领
根据《食品安全法》,下列说法正确的是()。
Thepressureonherfromherfamilycausedhertoresorttothedrasticmeasures.
Standard&Poor’s
TheTowerofLondon,ahistoricalsight,locatedinthecentreofLondon,wasbuiltby______.
最新回复
(
0
)